电子公司机房建设工程合同.docx

电子公司机房建设工程合同发包方（以下简称甲方）：公司名称：甲方公司全称法定代表人：甲方法人姓名地址：甲方公司地址联系方式：甲方联系电话承包方（以下简称乙方）：公司名称：乙方公司全称法定代表人：乙方法人姓名地址：乙方公司地址联系方式：乙方联系电话鉴于甲方需建设机房以满足电子业务运营需求，乙方具备专业的机房建设资质和丰富经验，能够承担本项目的施工任务。依据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规，经双方友好协商，就机房建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：机房建设工程具体名称工程地点：详细工程地点，即电子公司内部指定位置工程内容：机房装修工程：包括地面防静电处理（铺设防静电地板墙面装修（采用防火、防尘、保温材料）、天花板吊顶（安装微孔铝合金天花板）、门窗安装（防火、防盗、密封性能良好的门窗）o电气系统工程：供配电系统建设，包括配电柜安装、UPS电源系统配置（确保不间断供电时长为凶小时照明系统安装（采用机房专用照明灯具，满足照度要求接地系统施工（确保接地电阻符合标准）o空调与新风系统工程：安装机房专用精密空调，维持机房内温度在凶C。-凶C。，湿度在X%-X%；新风系统建设，保证机房内空气清新，每小时换气次数不少于凶次。综合布线系统工程：数据布线（采用六类及以上网线，满足高速数据传输需求语音布线（配置电话线路），并安装相应的配线架、交换机等设备。安防监控系统工程：安装监控摄像机（全方位覆盖机房区域）、门禁系统（刷卡或指纹识别等方式控制人员进出），实现机房安全监控与人员出入管理。具体工程内容以施工图纸和工程量清单为准，施工图纸作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。二、工程期限本工程计划开工日期为计划开工日期,计划竣工日期为计划竣工日期,总工期为X日历天。若遇不可抗力因素（如自然灾害、战争、政府行政命令等）或甲方原因（如设计变更、场地交付延误、工程款支付延迟等）导致工程延误，乙方应在事件发生后凶个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方确认后，工期相应顺延。如因乙方自身原因导致工期延误，每延误一日，乙方应按照工程总价款的X%向甲方支付违约金。三、工程质量与验收质量标准:本工程质量应符合国家现行的机房建设工程施工质量验收规范及相关标准的要求,达到合格标准。机房各项系统功能应满足设计要求确保机房安全、稳定、高效运行。例如，防静电地板的静电耗散性能应符合标准，UPS电源切换时间应满足设备正常运行需求，精密空调的温湿度控制精度应达到设计指标。质量保证：乙方应建立完善的质量管理体系，配备专业的质量管理人员，严格按照设计图纸和施工规范进行施工。在施工过程中，乙方应做好质量检验记录，每完成一道工序,应经甲方或甲方委托的监理单位验收合格后方可进行下一道工序施工。甲方有权对工程质量进行全程监督检查，若发现质量问题，乙方应立即整改，直至达到质量标准。验收程序：分项工程验收：每个分项工程（如装修工程、电气系统工程、空调与新风系统工程等）完成后，乙方应及时通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的凶个工作日内组织验收，验收合格后双方签署分项工程验收记录。系统调试与测试：各系统安装完成后，乙方应进行系统调试和测试，包括电气系统的通电测试、空调与新风系统的性能测试、综合布线系统的链路测试、安防监控系统的功能测试等。测试结果应记录存档，测试完成后，乙方应向甲方提交系统调试与测试报告。甲方应在接到报告后的凶个工作日内进行审核，如无异议,双方签署测试合格文件；如有异议，乙方应进行整改并重新测试。竣工验收：工程全部完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料（包括施工记录、质量检验报告、系统调试与测试报告等）o甲方应在接到申请报告后的凶个工作日内组织竣工验收，验收可邀请相关专业机构和人员参与。竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应在规定时间内整改，重新申请验收，直至验收合格。四、工程价款及支付方式工程价款：本工程采用固定总价/固定单价/可调价格合同方式。若采用固定总价合同，工程总价款为人民币具体金额元（大写：大写金额）;若采用固定单价合同，单价按照双方确认的工程量清单执行，工程量按照实际完成的工程量进行结算；若采用可调价格合同，价格调整因素（如原材料价格波动、人工费用调整等）及调整方法应在合同附件中明确约定。支付方式：预付款：合同签订后的凶个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的X%作为预付款，即人民币预付款金额元（大写：大写预付款金额）,用于乙方采购工程材料、设备及组织施工队伍进场等。进度款：根据工程进度，乙方每月具体日期向甲方提交当月已完工程量报告及工程款支付申请。甲方应在收到申请后的凶个工作日内审核确认，并支付当月已完工程价款的X%O当工程进度达到具体进度节点，如机房装修工程完成80%时，甲方向乙方支付至工程总价款的凶猊竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在凶个工作日内提交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方应在收到结算报告后的凶个工作日内进行审核，双方确认竣工结算价款后，甲方向乙方支付至竣工结算价款的X%,剩余X%作为质量保证金。质量保证金：质量保证金在工程质量保修期满后（质量保修期自竣工验收合格之日起计算，一般机房建设工程质量保修期为凶年），无质量问题或乙方履行保修义务后，甲方应在凶个工作日内将质量保证金无息支付给乙方。五、材料设备供应本工程所需的材料、设备由甲方供应/乙方供应/甲、乙双方分别供应。若由甲方供应，甲方应按照工程进度计划，及时提供材料、设备，并保证其质量符合设计要求和国家相关标准；若由乙方供应，乙方应在采购前向甲方提交材料、设备的品牌、规格、型号、质量证明文件等资料，经甲方确认后方可采购。乙方应确保所供应的材料、设备质量合格，因材料、设备质量问题导致工程质量事故或延误的，乙方应承担全部责任。材料、设备的检验：对于进场的材料、设备，双方应按照相关标准和规范进行检验。检验合格后方可使用，如检验不合格，由供应方负责退换，并承担因此产生的费用和损失。六、工程变更在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，应提前凶个工作日书面通知乙方，并提供变更图纸和说明。乙方应按照变更要求进行施工，由此增加或减少的工程费用及工期相应调整。若乙方提出工程变更建议，应书面说明变更的理由、内容及对工程质量、工期和造价的影响，经甲方和设计单位审核同意后方可实施。未经甲方同意，乙方擅自变更工程的，由此产生的费用和损失由乙方承担。七、违约责任若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的X%向乙方支付违约金；逾期超过凶日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金。因甲方逾期支付工程款导致工程延误的，工期相应顺延，甲方还应赔偿乙方因此遭受的损失（如停工损失、窝工损失、设备租赁费用增加等）o若乙方未按照合同约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工、整改，直至达到质量标准。由此造成的工程延误和经济损失，由乙方承担。如经返工、整改后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程总价款的X%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于重新招标费用、工程延误导致的业务损失等）o任何一方违反本合同约定的其他条款，应向对方支付违约金人民币具体金额元（大写：大写金额）;如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应赔偿对方因此遭受的全部损失。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。合同签订地为：具体合同签订地点九、其他条款本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日