养殖厂工程施工合同模板（31篇）.docx

养殖厂工程施工合同模板（31篇）养殖厂工程施工合同模板（精选31篇）养殖厂工程施工合同模板篇1发包人（甲方）：一县猪业专业合作社承包人（乙方）：双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：养猪场建筑。工程地点：乐至县劳动镇七门村。工程内容：1、修建沼气池300立方米；2、改扩建猪舍300平方米；3、修建猪粪堆粪场30平方米。二、工程承包范围承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋槽面积为准三、合同工期：开工日期：20年月日，陵工日期：20年_月_日。合同工期总天数：105天四、工程建设标准：乙方必须按照甲方提供的生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准进行建设。五、工程价款：工程总价款为25万元。在甲方按照生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准进行验收后付款。六、违约责任1,乙方不能按期完工，每逾一天，支付误工费100o元。甲方：乙方：年月日养殖厂工程施工合同模板篇2甲方：乙方：根据中华人民共和国民法典和相关法律法规，为了明确双方在工程中的权利，义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿平等的原则下，经甲，乙双方协商同意签定合同。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3.工程总量约（以实际方量为准）。第二条：工程施工内容1、工程材质:2,装料地点:3,卸料地点：内转距梦想城两公里。3、运输方式：运料自卸，进场车插测量后，以测量数据为准。第三条：工程价款决算与拨付方式一：单价合同单价内转/立方/公里，每超出一公里每公里加，不含倒土费）以上价格均为税后单价，乙方不负责税费和开具发票。二、运费结算方式：1 .结算方式：当天所运的运费以及误工费在第天点前结清现金支付。2,本合同双方约定付款方式甲方必须每天支付运输款绐乙方。如延期一天以上按应付款项予以补偿乙方。第四条：双方责任：一、甲方责任1、甲方负责办理乙方人员的车辆进场的必备手续及乙方施工时一切证件，确保乙方设备进场后能正常运输，所需油料由甲方提供。2,乙方车辆进场后因甲方管理等原因造成天以上仍不能正常开工的，乙方有权解除合同，甲方应立即支付乙方所有损失费用不得拖欠。3,如果甲方变更运输路线导致运输里程超过原定公里数或倒土场变更，需提前个工作日通知乙方，其价格在原有基础超出公里数按每公里元予以计算。4、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰，凡由甲方安排装运的所有土石方车辆，如导致环保、交警、城管、卫生等政府部门查扣，罚款造成扣车停运和扣分，应由甲方负全部责任。承担责一切损失费用，施工范围内一切纠纷由甲方负责处理。如需洗车，洗车费由甲方承担支付或甲方安排专业人员予以清洗车椭。5、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此乙方的所有经济损失全部由甲方承担。6,甲方在乙方的车辆入场前一日必须把施工现场清理完毕，包括运输道路。装车现场，保证道路行驶畅通。7、如因甲方原因造成乙方在正常运输条件下无法施工一天以上按每天伍佰元每辆车补偿乙方，其人员工资元/人/天（包括管理人员）。越出五天甲方赔偿乙方误工损失8、甲方负责乙方人员的食宿安排，乙方食宿费用，甲方从乙方工程款项中扣除。9.甲方要保证乙方车辆正常装运，并划分装车区域绐乙方自行调配，保证乙方车辆正常装卸。二：乙方责任1,工程运输过程中所造成的一切交通事故，甲方不子承担任何责任。由乙方肇事车主自行负责。2、乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故（经济和法律责任）由己方或责任人员自行负责，与甲方无关。甲方不承担任何责任。3、乙方在合同期内，在甲方无过错情况下，乙方不得停工，旷工，车辆不得无故退场，无故刁难。确保运行正常，确保工期顺利进行，如出现上述情况，甲方有权终止台同，且乙方必须赔偿甲方总工程款的作为罚款（因不可抗拒的自然因素以及车辆正常维修除外）。4、乙方要服从甲方的管理和指挥，指定专人每天向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。5,乙方在合同期内确保一切安全，加强驾驶员的工作管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事、酒后驾驶、无证驾驶等现象发生，如有，与甲方无关。6、乙方所有人员在当地要遵纪守法，如有违法，甲方不负责任何责任。第五条：合同纠纷1,甲乙双方均不得采用虚假记录，虚假计量或其它方法在运输数量上弄虚作假，否则除虚假部分的运输数量不得作为运费计算外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍作为罚款。2,因履行本合同发生一切争议，由当事人双方协商解决，协商或调解不成，依法向工程所在地法院提起诉讼。第六条：附则1,本合同自双方签字盖章后生效，本合同工程完工后自行失效。2.本合同未尽事宜，双方可以根据具体议定附加条款，以便共同遵守。3、本合同一式两份，甲方双方各持一份。甲方（公章）：乙方（公章）：养殖厂工程施工合同模板篇3甲方：乙方：经甲乙双方相互协商同意，由甲方中标的“20_年单村供水村庄”工程，由乙方组织实施施工。为明确双方职责，保障双方权益并顺利完成工程项目，现达成如下协议，以便双方共同遵照执行。一、工程实施资料1,打井供水村庄及井口位置：由甲方根据业主意见及测水要求安排。2,打井数量：由甲方根据其工程进度、质量情景统一安排。3、打井深度：由甲方根据其打井的位置、出水量等诸多因素决定。二、工程实施过程中有关要求1、成井口径要求：上部弁经250mm,并按要求加设贴合规定的钢制护筒，下部井经219mm。2,成井深度：成井后由业主会同甲乙双方现场实测确认深度。三、成井价格按现场实测深度为准，无论地质情景如何变化均以等价150。0元延深米计量（包括井上部位护筒费用）。四、付款方法经甲乙双方确认深度、质量后，付总款额的50%,余额待业主正式验收确认后一个月付全工程总额。五、安全职费要求1,乙方必须严格执行现行行业施工操作规程，认真执行国家有关规范标准。2、认真执行安全生产法，杜绝盲目蛮干，严防一切大小事故发生（包括设备运输、安装、拆卸及生产施工过程中）。如发生意外事故均由乙方自行负责，与甲方无关。六、未尽事宜，双方协商解决。七、本合同一式二份，甲乙双方各一份，双方签字盖章后生效。待工程结算完毕后该协议自动失效。甲方：代表人：年月日乙方：代表人：年月日养殖厂工程施工合同模板篇4发包人：晋江市公路建设开发有限公司（以下简称甲方）承包人：中铁大桥局股份有限公司（以下简称乙方）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于20_年10月8日签订的晋江市金井北通道道路整治工程施工合同（下称原合同）中定义相同。根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议:1,工程概况工程名称：晋江市金井北通道遒路整治工程一给水管道（原水管道）工程及晋江市金东公路金井段（镇标至西环路口）改造工程。工程地点：晋江市金井镇2,建设内容给水管道及金东公路金井段道路改造工程。具体详见施工图纸:给水管道（原水管道）工程及晋江市金东公路金井段（镇标至西环路口）改造工程。3,施工工期施工合同补充协议工期为240日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成）4、工程质量工程质量要求符合公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-20）、公路工程交（峻）工验收办法、公路工程交（竣）工验收办法实施细则、球墨铸铁绐排水管道工程施工及验收技术规范要求（Z_B/T0202-20_）、工业金属管道工程施工及验收规范（GB50236）及现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范（GB50236）o并且通过甲方组织的竣（交）工验收和晋江市供水公司的交接检查。5、工程价款本工程为固定单价合同，根据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）堂仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整（¥）包含给水工程安全文明措施费拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整（¥）6,进度付款额度和付款方式支付工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。7,合同生效7.1 本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。7.2 本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。7.3 合同地点：泉州市晋江市8、本协议正本式份、副本捌份，承发包双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）法定代表人法定代表人或其委托代理人（签字）日期：年月日或其委托代理人：（签字）日期：年月日养殖厂工程施工合同模板篇5甲方：乙方：电话：电话：兹委托东莞市电力设备有限公司进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：一.工程依据和技术指标1,发电机组型号：冷却方式：台数:2.技术指标根据和工业企业厂界噪声控制标准噪声等效声级：65。评价点位置：所属区域：噪声标准：白天65晚上65注：1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据20_-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处。二、噪音治理要求：1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。五、完成期限在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个嗓音控制工程在天内完成交付验收使用。六、施工条件及协作事项七、工程费用及支付办法总工程费用为：付款方式：合同签定时交付定金；主材料进场后付；工程完工后天内付清余款。八、其它1 .若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。2 .在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。3 .本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。委托方承接方年月日养殖厂工程施工合同模板幕6施工单位（甲方）：承建方（乙方）：依据中华人民共和国合同法、建设工程施工合同管理办法、速设施工规范、质量验收评定标准、国家安全检查标准和自治区有关规定，结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。一、工程概况：工程名称：工程地点：建筑面积：工程结构：工程内容：二.工程质量：按国家骁收规范达到合格标准.工程造价包工包料一次包死。三.施工工期：全部工程自年月日开工，至_年_月一日竣工交付使用.四.双方责任甲方责任：1.对工程进度、工程质量、安全生产进行监