2024屋顶施工合同范本.docx

2024屋顶施工合同范本合同编号：地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概述1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 项目内容：乙方按照甲方的要求，对甲方屋顶进行施工，包括拆除I日有屋顶、新建屋顶结构、防水层施工、保温层施工、瓦片铺设等全部施工内容。1.4 工程规模：1.5 工程预算：二、合同价格及支付方式2.1合同总价：根据乙方提交的施工图纸、工程量清单及甲方确认的工程预算，双方确认合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2支付方式：2.2.1甲方支付乙方工程进度款，支付比例为已完成工程量的70乐2.2.2工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的30%工程款。2. 2.3甲方支付乙方合同价款的5%作为质量保证金，自工程验收合格之I起算，质保期满后无质量问题，甲方一次性退还乙方质量保证金。3. 3支付时间：按照乙方提交的项目进度报告，甲方应在收到报告后7个工作日内完成相应工程进度款的支付。三、旅工期限4. 1乙方应按照双方约定的施工计划完成施工，施工期限自乙方入场之日起算，共计日。5. 2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照甲方要求栗取措施加快施工，并承担因此产生的费用。3. 3甲方如因特殊原因导致施工进度延误，应提前通知乙方，并协商调整施工计划。四、施工质1:及验收3.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。3.2 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中出现的问题及时整改。4. 3工程验收合格标准：按照乙方提交的施工图纸、工程量清单及国家相关法律法规、行业标准进行验收，确保工程安全、美观、实用。4.4工程验收：甲方组织验收，乙方予以配合。验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改到位，并聿新申请验收。五、安全生产及环保要求5. 1乙方应严格按照国家安全生产法律法规、施工现场安全管理规定进行施工，确保施工现场安全。5.1 乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照国家环保法律法规、施工现场环保管理要求进行施工，确保施工现场环境卫生。5.2 乙方应承担因施工原因造成的人身伤害、财产损失等一切法律责任。六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成施工的，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的5%o6.2 甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应支付乙方违约金，违约金为应支付工程进度款金额的5%o6.3双方如因不可抗力导致无法履行合同的，应协商解决。七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管牯权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。8.2双方应保守合同及商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1 甲方变更：如甲方在合同履行过程中提出变更要求，乙方应根据甲方要求及时调整施工计划。因变更导致乙方增加的费用，甲方应予以承担。1.2甲方停工：如甲方原因导致施工停工，乙方应妥善保管施工现场，确保施工现场安全。停工期间，乙方不得要求甲方支付停工期间的费用。1.3 甲方解除合同：甲方有权在合同履行过程中解除合同，但应提前通知乙方。甲方解除合同的，应支付乙方已完成的工程价款，并支付乙方因此产生的损失。1.4 甲方延期支付：甲方未按约定时间支付工程进度款的，乙方有权暂停施工。乙方暂停施工的，甲方应支付乙方因此产生的损失。1.5 甲方提供的资料：甲方应保证向乙方提供的施工图纸、工程量清单等资料真实、准确、完整。因资料不准确导致施工错误的，甲方应承担相应责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方延期：如乙方原因导致施工延期，乙方应按照甲方要求采取措施加快施工，并承担因此产生的费用。2. 2乙方质量问题：乙方应保证施工质量，如出现质量问题，乙方应在甲方指定期限内整改到位，并承担因此产生的费用。2.3 乙方安全贲任：乙方在施工过程中应严格遵守安全生产规定，确保施工现场安全。如因乙方原因导致安全事故的，乙方应承担相应责任。2.4 乙方保密义务：乙方应对甲方提供的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。2. 5乙方解除合同：乙方有权在合同履行过程中解除合同，但应提前通知甲方。乙方解除合同的，应支付甲方已支付的工程价款，并支付甲方因此产生的损失。三、第三方中介时的附加条款及说明3. 1第三方中介职贲：第三方中介应公正、公平地履行中介职责，协助甲方和乙方完成合同履行。3. 2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。具体费用根据双方协商确定。3. 3第三方中介违约：如第三方中介未能履行中介职责，导致合同无法正常履行的，第三方中介应承担相应贲任。3.4第三方中介保密义务：第三方中介应对甲方和乙方提供的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方和乙方同意，不得向第三方披露。3.5第三方中介解除合同：第三方中介有权在合同履行过程中解除合同，但应提前通知甲方和乙方。第三方中介解除合同的，应支付甲方和乙方因此产生的损失。一、附件列表：1 .施工图纸2 .工程量清单3 .施工计划4 .施工进度报告5 .质量保证金支付凭证6 .验收报告7 .安全事故应急预案8 .保密协议9 .安全生产管理制度10 .环保措施方案二、违约行为及认定：1 .甲方未按约定时间支付工程进度款，认定为违约行为。2 .乙方未按约定时间完成施工，认定为违约行为。3 .甲方提出变更要求导致乙方增加费用，未承担相应费用，认定为违约行为。4 .乙方未保证施工质量，出现质量问题，认定为逑约行为。5 .乙方未遵守安全生产规定，导致安全事故，认定为违约行为。6 .第三方中介未能履行中介职责，导致合同无法正常履行，认定为违约行为。三、法律名词及解释I1 .合同履行：双方按照合同约定履行各白的权利和义务。2 .违约行为：一方未履行合同约定的义务。3 .质量保证金：为确保工程质量，甲方按合同约定支付给乙方的保证金。4 .验收合格：工程符合国家法律法规、行业标准及甲方要求。5 .安全生产：在施工过程中，采取措施防止安全事故的发生。6 .环保要求：施工过程中，遵守国家环保法律法规，保护环境。四、执行中遇到的问题及解决办法：1 .施工进度延误：乙方应采取措施加快施工，并承担因此产生的费用。2 .工程质量问题：乙方应在甲方指定期限内整改到位，并承担因此产生的费用。3 .安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并按照应急预案采取措施，承担相应责任。4 .甲方支付延误：甲方应支付乙方违约金，违约金为应支付工程进度款金额的5%05 .合同变更：双方协商确定变更内容，并签订补充协议。五、所有应用场景I1 .甲方为屋顶施工项口的业主，乙方为具备相关资质的专业施工单位。2 .甲方提出施工计划和工程预算，乙方按照要求进行施工。3 .甲方支付乙方工程进度款，乙方完成相应施工内容。4 .双方进行工程验收，确保工程质量。5 .乙方提供质保服务，质保期满后无质量问题，甲方退还乙方质量保证金。6 .第三方中介协助甲方和乙方完成合同履行。