曲文 工地试验室标准化施工对下小合同（加清单）.docx

云南云岭高原山区公路工程检测有限公司曲文高速公路项目第二总包部（五龙乡）工地试验室标准化建设施工合同（合同编号：）甲方：云南云岭高原山区公路工程检测有限公司乙方：云甫广众工程咨询有限公司签订日期：年月云南云岭高原山区公路工程检测有限公司施工合同甲方：云南云岭南原山区公珞工程检测有限公司（以下简卷“甲方”）乙方：云南广众工程咨询有限公司（以下简称“乙方”）为确保曲文高速公路项目第二思包部（五龙乡）工地试验室标准化建设工程优质按期完成施工任务,明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，本着平等、互利、公平、诚信的原则，结合本工程实际，经甲、乙双方共同协商，就具体的责任、权利、义务达成如下协议。第一部分专用条款笫一条工程概况1 .施工范围：曲文高速公路项目第二总包部（五龙乡）工地试验室标准化建设2 .施工地点：云南省师宗县五龙乡客运站院内。3 .综合单价：3.1 本合同中单价为含税综合单价。任何情况下单价不予调整。3.2 本合同单价为含税综合单价，该单价已包含完成所需全部工序的人工费、机械设备费、材料费、设备进出场费用、调试检修费用、材料二次装卸和倒运及保管费用、模板及支撑件费用、辅助和周转及易耗材料费用、税费等其他一切相关费用。4 .合同价：暂估合同总金额由暂估合同金额与暂列金额组成，依据主合同工地试脸室标准化建设施工合同的工程量清单及其补充协议的新增工程量清单，本项目暂估合同金额为人民币198843.05元；暂列金额为暂估合同金额的15%：人民币25936.05元，用于本合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备的采购支出，双方根据实际发生情况据实结算支付；暂估合同总金额丕宜增值税价为人民币182424.82元，税率为9乐金增值税价为人民币198843.05元（大写：壹拾玖万捌仟捌佰肆拾叁元零伍分）。如遇国家政策调整，按最新征收政策执行，不含增值税价不变。5 .作业方式：乙方为甲方工程施工提供施工作业，单价执行综合单价；合同签订后，在施工中因乙方原因造成停工损失，乙方要以2倍费用补偿甲方。6 .工期及责任期限：6.1 施工工期：项目施工工期暂定为30天，自甲方通知进场至试验室标准化建设完成验收止。6.2 缺陷责任期：自项目验收合格之日起一年。6.3 进度计划：乙方按业主和甲方要求的工期计划组织施工，确保作业期限。6.4 作业期限顺延：如遇下列情况造成工期延误，经甲方确认后，作业期限相应顺延，如不可抗力、重大工程量变化、甲方原因。7 .针对性要求：7.1 乙方根据承诺配备满足施工需求的现场技术人员，做好施工现场的技术管理工作。以及配合甲方做好其他技术管理工作。7.2 乙方必须配备电工，安全员。7.3 进场前，该项目合同总价应根据项目实际情况双方共同确定暂估工程量清单，暂估总价不超过100万元。笫二条固定条款1 .进场承诺：进场承诺：合同签订后，在接到甲方进场通知后，乙方须按甲方要求时间，组织人员、设备进场。提前进场所产生的人员费用、设备窝工费用由乙方自行承担。2 .授权委托：乙方必须使用甲方的授权委托书格式。乙方在办理合同签订、现场施工管理、验工计价、结算、办理计价款的支付及签订补充协议等与此相关一切的事务只能由法人代表或法人代表授权委托人办理，其他人员无权办理。3 .结算：乙方待施工任务完成后及时办理结算。4 .税金（单价含税）：本合同中的单价为包含增值税的价格，乙方承建工程所需负担的税款已包含在单价内，税款由乙方自行缴纳，甲方不再另行支付与该工程相关的税费。开票要求，乙方根据计价金额全额开具发票，开具发票类型为国家规定增值税税率9%的增值税专用发票。5 .质量保证金：甲方在每期计价拨款时暂扣乙方当期计价金额的3%作为质量保证金。质量保证金在缺陷责任期满后退还。质量保证金不计利息。6 .农民工工资保证金：甲方在每期计价时暂扣乙方当期计价金额的3%作为农民工工资保证金。农民工工资保证金待乙方办理结算并公示农民工工资支付完成情况3个月内无异议后退还。农民工工资保证金不计利息。笫二部分通用条款笫一条作业的形式1.乙方提供的施工作业应服从甲方在施工组织、技术、质量、安全、治安、环保、文明施工等方面的管理，严格按照施工规范和操作规程施工，确保工程质量和施工安全。7 .甲方与乙方建立以施工服务为标的合同契约关系，甲方与乙方的职工（含乙方雇用的各种形式的临时工，下同）无任何劳动关系。甲方支付乙方的费用，是对乙方提供施工服务支付的报酬，并非支付乙方人员的工资。8 .乙方人员和机械设备的人身意外伤害险、工伤保险以及施工设备险等保险费或其他一切费用，由乙方自行向保险公司购买。第二条合同价款及签认约定1 .本工程实行含税综合单价承包：本工程实行含税综合单价承包，详见附件：曲文商速公路项目第二总包部（五龙乡）工地试验室标准化建设工程量清单。2 .合同内工程项目和内容的签认：最终结算以双方签字、计价认可的实际完成的符合计量规则的有效合格工程数量为依据进行结算。笫三条计量及支付程序1 .计量时间：乙方按照甲方要求完成施工后，甲乙双方共同对乙方所施工的工程项目进行验收，并对符合计量支付要求的工程项目编制计量报表。2 .计量费拨付：按计量报表计价金额扣留型的农民工工资保证金及”的质量保证金并扣减应扣款项后拨付给乙方。拨付按以下顺序进行：甲方扣留计价单金额的农民工工资保证金（农民工工资保证金待乙方办理结算并公示农民工工费支付完成情况£月内无异议后退还，农民工工资保证金不计利息）及口的质量保证金。笫四条双方职责1.共同责任2.1 甲乙双方应共同抓好安全工作，乙方应随时接受业主、监理、甲方的安全监督检查，确保生产和人身安全。1.2甲方督促乙方组织作业人员进行岗前培训，甲、乙双方必须经常对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。1.3甲、乙双方在施工过程中应加强管理，严格按照安全操作规程施工，确保安全施工。1.4 甲、乙双方在施工中，强化环保意识，严禁违规弃渣、排污,对于乙方不按照甲方要求擅自违规弃渣、排污，造成的一切后果由乙方负责。1.5 如果甲方遗失已收到的增值税专用发票的发票联和抵扣联，甲方应书面告知乙方，并要求乙方在收到书面告知起一个月内提供增值税专用发票记帐联复印件及其主管税务机关具体的丢失增值税专用发票已报税证明单给甲方。若乙方遗失增值税专用发票，甲方也将积极配合乙方做好相关工作。2 .甲方责任2.1 按照本合同附件要求履行安全、廉政义务。2.2 检查监督乙方作业人员进行文明施工、安全生产。3 .乙方责任3.1 乙方必须按合同的规定承担该项工程应尽的责任和义务，并完成工程缺陷责任期和质量保修期责任范围内的修复工作。3.2 乙方须按照竞价文件承诺、甲方及业主的节点计划和工期要求，配备满足施工进度需要的人员、设备、机具及其他相关资源。3.3 乙方须向甲方提供所有从业人员的花名册及身份证明资料，确保所使用作业人员符合劳动法规要求。3.4 乙方应保证按期及时发放所属作业人员工费，工资表须经甲乙双方和劳务工本人共同签认，以确保其劳务人员工资发放到位。甲方有权利审查乙方与农民工所签订的合同，保障农民工权益。3.5 承包范围内施工所需的临时驻地，由乙方负责建设并承担费用。乙方驻地的住房及布置必须符合甲方要求，并符合标准化施工要求；除甲方指定的地面硬化外其他所有驻地建设费用均已包含在综合单价内，不再单独进行计量支付。第五条合同的生效、修改、解除、终止1.合同的生效：本合同由甲乙双方商妥合同条款意向，经甲乙双方再签字盖章后生效。2 .合同的修改：遇有人力不可抗拒的自然灾害时（由于乙方责任和不作为造成的除外）。3 .合同的解除：甲乙双方协商一致或具备法定解除合同的条件时合同解除。如甲方按照合同及合同法的约定行使单方解除权时，甲方有权对乙方进行清退，在清退乙方时，甲方按乙方实际完成有效合格工程数贵的邺办理价款清算，剩余期价款作为由于乙方违约对甲方造成损失的补偿。4 .合同的终止:合同已经按照约定履行完毕。合同已经解除。甲乙双方协商一致约定终止。第十条仲裁与诉讼1.如果发生纠纷，双方协议不成，可向双方主管部门申请协商解决，协商不成的，通过诉讼解决。2 .甲乙双方商定，诉讼地选择为甲方法人单位注册地所在的人民法院。本条款更改必须有甲方法定代表人签字并加盖法人单位公章方能生效，其他任何人签字、任何单位盖章均无效。笫十一条附则1.本合同是在公平、公正、自愿的情况下进行友好协商的，没有任何强加于对方的意志和内容。甲乙双方保证具有签署本协议的主体资格，并已获得签署和度行本协议的相应授权。双方确认，本协议一经签署，即放弃以重大误解、显失公平或其他任何理由主张变更、M销、解除本协议或减损本协议效力的其他任何权利，甲乙双方是在独立判断合同的有效性和商业价值后自主作出决定，并独自承担可能遭受的一切风险。双方经过认真仔细的研究，对合同中的所有条款无任何异议，并承诺在不违反国家任何法律法规的条件下，严格按照协议规定履行和承担自己的义务及责任，对于合同协议书中未涉及到的内容以及相互理解差异所带来的不同意见，双方愿意继续以补充协议的形式进一步明确双方的责任、权限和义务。3 .本合同附件具有相同的法律效力。4 .本合同堂式选份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有相同的法律效力。附件：曲文高速公路项目第二总包部（五龙乡）工地试验室标准化建设工程量清单（以下无正文）甲方（盖章）:云南云岭高原山区公路工程检测有限公司乙方（盖章）：云南广众工程咨询有限公司法定代表人：或其授权代理人:法定代表人：或其授权代理人：开户行：富滇银行股份有限公司红河分行地址：蒙自市银河路帐号：980011010000052035税号：915325005501345487联系电话：0873-3179507签订日期：年月日附件:曲文高速公路项目第二总包部（五龙乡）工地试验室标准化建设工程量清单序号名称单位枇格、工艺ft1定）续合单价（11）金（元）冬注2.1标志标牌费用2.11询位职费标志标牌块0.6m*0.9m.户外写真裱超卡板包黑色小边40833320212试及仪器操作规程标志标牌块0.42=0.Gm,户外写fti表超卡板包黑色小边50753750213设缶标识牌项1.2铝板，贴3M反光展图文157605760214母体公司简介牌/五牌一图块2.0m*1,5m,不轿钢柢架（含支架及透明光）218003600215警示语块0.15fH）,1m.户外写真横真横0.5m缉弗板背面横双面股608480216IfiiR块O.6n*O.6n.2cm红色雪弗收字201503000217钛金牌块0.8n*0.6n,不锈钢娓蚀牌112»1282I8去向牌块0.9n*0.6«,铝合金1217247219门牌块0.28m*O.12m,户外写真裱我裱0.5m,百弗板背面裱双面股08021.10门牌块0.28m*0.12.8nn亚克力镜像HV印刷5035175021.11组织机构图块0.95.户外写真被超卡板包黑色小