某大厦泡沫混凝土施工合同.doc

承 包 合 同某某大厦项目室外景观绿化分包工程泡沫混凝土施工编号：002 承包合同班组施工承包合同甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，本着平等、自愿、公平、诚信，互惠互利的原则，经双方协商一致，就泡沫混凝土供应及施工达成一致意见签订本合同。第一条 ：工程概况工程名称： 工程地点： 承包方式： 包工包辅料 第二条 ：工程工期 1、接到甲方相应开工指令后 日内完成，场地清理并所有材料清场； 2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延； 3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并承担相应罚款。第三条：工程质量标准  1、符合国家相应的验收标准；2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延；3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。第四条：甲方工作1、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2、负责与业主及有关部门工作联系，办理相关手续，协调现场工作关系。3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要，对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。4、按本合同约定，向乙方支付支付工程款。5、所有工程资料由乙方提供材料甲方汇总编制资料上报。第五条；乙方工作1、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方驻工地代表必须常驻施工现场，否则甲方有权出具相应罚款300元/天。2、开工前全面理解工程图纸、本工程工料规范及甲方意图，包括对甲方的项目规模，甲方与业主签订全部合同条款、协议书以及承诺的确认。3、做好现场已完工程的成品保护，如有损害照价赔偿，对已完工程成品要及时督促各区域施工方进行保护。4、遵守国家政策和法律法规；遵守业主、甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作，乙方原因造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。5、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品），且以上物品可由甲方发放并回收。6、对甲方指令要求乙方施工的的乙方必须无条件实施，合同内有报价的参照合同内单价按实结算，合同内无单价的乙方必须申报于甲方，但不能影响施工进度。第六条：环境保护、安全生产和文明施工 1、乙方按照有关国家、总包及甲方关于安全生产的规定，采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的安全事故和人身伤害均由乙方负全部责任，并由乙方承担相应的经济责任及对甲方造成的经济损失；非甲方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用； 2、发生重大伤亡事故，乙方应按照有关规定立即上报并通知甲方现场代表，同时按照有关部门要求处理，并承担相应责任； 3、乙方积极做好现场的环境保护、安全生产及文明施工，因乙方责任造成的环境保护及文明施工的罚款均有乙方自行承担。第七条；承包方式、合同价款及包含的内容1、本工程采用固定单价形式，工程量暂定m³，施工完成后按实结算，单价元/m³. 合同总价为大写：2、承包价格所包含的内容：本合同价为乙方充分了解本工程的实际情况，包括现场场地状况及施作业面等情况，完成施工图内所有乙方项目所需要乙供小辅材、人工费、机械费用、甲供材料二次搬运费、管理、利润、劳务税金费用，除水泥由甲方采购并搬运至指定地点外其余全部材料具由乙方供应、搬运。3、 完工后按实际完成工程量办理结算。4、 乙方在收到结算款80%前提供全额发票，发票抬头为“南京嘉盛景观建设有限公司”，并依据甲方要求出具“委托付款申请”。第八条；付款方式 乙方进场后施工过程中支付合同总价的50%，施工完成后通过现场验收支付至结算总价的80%，剩余尾款20%在完工后一个月内结清。第九条 ：材料、施工技术及验收1、本合同中的 由甲方供应，甲供材料的下料、卸料、保管及场内二次搬运：所有甲供材料由乙方负责下料并提前3天交由项目部购买，单项材料下料不得超过三次，超过次数所造成的甲方管理成本及运费的增加由乙方负责，甲方只负责购买规格原材料，由乙方负责对材料的下货及制作加工（乙方下货费用另算），甲方甲供材料到场后，甲乙双方共同验收及点交，办理交接清单由乙方保管，贵重材料由甲方保管乙方领用，交由乙方的甲供材料由乙方负责施工时的场内二次倒运等后续工作，如果甲方发现乙方在使用甲供材料时浪费严重超过了合理的损耗，则甲方有权直接对乙方进行处罚。2、乙供材料甲供材料外所有完成图纸内施工项目的辅料都由乙方采购，乙供材料乙方在购买之前必须征得甲方代表同意，并满足相应的国家及行业规范并提供材料的相应资料与甲方报验，乙供材料的保管及搬运由乙方自行负责，所涉及费用已包括在单价内。3、材料及施工技术要求 符合国家相应规范验收标准；第十条：有关安全生产和防火的约定1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例或现行替代文件和其他相关的法律、法规、规范。3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第十一条：工程保修1、保修范围、期限：本工程的保修期为交付业主使用后2年。2、 乙方承担保修期内维修及保修责任，如乙方据不执行保修义务，则甲方可另行委派他人进行维修，此费用由乙方承担。第十二条：争议1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在工程所在地的人民法院解决。第十三条：违约1、 甲方原因不能及时履行自己的各项业务，应承担相应的违约责任，包括工期顺延及其违约给乙方造成的窝工损失。2、 乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到约定的等级，或发生其他使合同无法履行的行为，乙方应承担相应违约责任，并承担甲方在与业主签订合同中连带责任及相关处罚。第十四条：其他约定1、如果乙方在施工过程中无法胜任甲方所安排的施工任务和工程质量要求，或乙方工程进度严重滞后，甲方有权清退乙方出场，甲方不会赔偿乙方任何损失，乙方确认此点约定！2、甲方有在付款时扣除乙方相应罚款及赔偿的权利，3、甲方对乙方的指令包括但不限于书面指令、电话、短信、邮件、及公示等。4、若因乙方原因导致工期滞后切乙方无力抢工的情况下，甲方有权另行安排其他队伍进场抢工，所用费用由乙方承担。第十五条 附则12.1本合同订立时间： 年 月 日12.2本合同订立地点： 本工程项目部 12.2本合同正本两份，双方各执一份。副本两份，甲方执一份，乙方执一份。 12.3本合同履行完成后自动终止。 12.4附件 （1）施工图纸或作法说明 （2）其他 以下空白！ 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 经办人： 经办人