工程项目管理咨询服务合同.docx

《工程项目管理咨询服务合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目管理咨询服务合同.docx（5页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、工程项目管理咨询服务合同甲方：乙方：鉴于甲方具有从事工程项目管理的专业知识和经验，乙方具有从专业角度提供工程项目管理服务的资质和能力，甲乙双方根据平等、自愿、互利的原则，就甲方聘用乙方提供项目管理咨询服务事宜达成一致意见，特订立本合同。一、项目概况1 .项目名称：O2 .项目地点：o3 .项目规模及内容：。4 .建设单位：o5 .项目总投资：o6 .项目建安工程费：。7 .项目其他费用：o二、乙方受甲方委托，按照国家的有关法律、法规，对甲方的工程项目进行项目管理。三、项目管理服务内容、范围及目标1 .项目管理服务内容及范围（1）项目前期策划阶段：编制项目总控计划、办理项目规划许可证、施工许可证

2、等政府报批手续，组织设计单位招标及设计方案比选，推荐并选定勘察、监理、施工、材料设备供应等单位。(2)项目实施阶段:协调设计单位与政府有关部门之间的关系；审查、监督工程项目的质量和进度；审查工程进度款，办理现场签证；配合施工图交底，协助甲方召集各参与方对施工图提出合理化建议；协调各承包商之间的关系，协助解决项目实施中出现的各种问题。(3)项目后期管理阶段：协助甲方组织工程竣工验收，办理竣工备案手续;配合甲方与物业公司接交;协助甲方组织专家对项目进行总结评审。2 .项目管理服务目标(1)质量目标：达到国家现行施工验收规范规定的合格工程标准，满足业主的各项要求，实现项目的预期质量和效果。(2)进度

3、目标：根据项目总控计划合理安排项目建设进度，保证项目建设按预定工期全面完成。(3)投资目标：合理使用项目资金，确保项目总投资不超过批复的初步设计概算。(4)安全目标：贯彻执行国家安全生产法律、法规，确保项目施工过程中不发生重大伤亡事故。(5)管理目标：协调各参与方之间的关系，保证项目管理队伍与各参与方的密切合作，做到管理顺畅，运作有效。四、甲方职责1 .负责本项目的全面领导和管理工作，负责本项目的设计、施工、设备材料采购的招标及合同签订工作。应向乙方提供本项目完整的工程技术资料和其他有关建设工程技术资料及文件，确保乙方能够顺利开展工作。2 .负责本项目与政府各有关部门之间的关系协调。应协助乙方

4、处理与本项目有关的任何事务和突发事件。如因甲方原因造成本项目不能正常实施，应由甲方承担责任。如发生因本项目施工原因造成的质量问题、工程事故，甲方应及时应与乙方和相关单位协商解决，乙方和相关单位有义务负责协助解决。属于乙方职责范围内的工作失误或工作不力而造成的质量问题或工程事故，由乙方承担全部责任。如因甲方不按本合同约定的时间支付项目管理服务费或工程进度款而导致工程事故和违约责任，由甲方承担全部责任。3 .应按本合同约定的付款时间和金额向乙方支付项目管理服务费。因甲方原因未能按期开工的工程，应按实际延误的工期顺延支付项目管理服务费。在征得乙方同意的前提下，可以顺延工期的因素有：国家重大政策性调整

5、；不可抗力；乙方不能控制的因素。除此之外的因素开工日期不予顺延。非上述原因停建超过30日以上的，甲方有权要求解除合同。解约时除乙方已实际发生的费用外，甲方应支付已完部分的项目管理服务费。（按月计算）属于甲方另行委托的工作或非因乙方的因素而造成暂停施工的（一周以内的短时间停工不在此列），乙方有权要求甲方顺延相应的项目管理服务费支付时间。如甲方同意并书面确认将项目管理服务费支付时间顺延的,则项目管理服务费的支付时间按实际暂停的时间予以顺延。暂停时间超过30日的，乙方有权要求解除合同或继续履行合同。（如合同已约定解除合同的条件，按约定办理）如甲方不同意顺延工期或解除合同，除因乙方原因造成的工期延误或

6、合同解除外，甲方应按本合同约定的时间向乙方支付项目管理服务费或项目管理服务费的已完成部分。因甲方原因解除合同的,甲方应按已完成的项目管理服务费的70%向乙方支付违约金。4 .本项目必须确保质量、工期、安全及投资效益最大化。如因甲方原因造成本项目的质量、安全问题或工期延误以及发生费用问题或出现严重违反国家法律法规的情况时，均由甲方承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。甲方应按照法律法规和合同约定，保障乙方的合法权益，确保乙方在项目管理服务过程中的合法权益不受侵害。五、乙方职责1 .乙方应具备国家规定的相关资质，并按照甲方的委托，合法、合规、高效地开展项目管理服务。乙方应严格遵守国家法律法规，执

7、行甲方的决策和指令，确保项目的顺利进行。2 .乙方应根据项目实际情况，组建专业的项目管理团队，具备与本项目相适应的工程技术、经济、法律等方面的知识和经验。在项目实施过程中，乙方应确保项目管理团队的稳定性和专业性,为甲方提供优质的服务。3 .乙方应对项目管理服务过程中的信息保密，不得泄露甲方的商业秘密和技术秘密。未经甲方同意，乙方不得将甲方的项目信息泄露给第三方，否则应承担相应的法律责任。4 .乙方应按照合同约定，确保项目质量、进度、投资和安全目标的实现。如因乙方原因导致项目出现问题，乙方应承担相应的责任，并按照甲方的要求进行整改。六、合同的生效、变更和解除1 .本合同自双方签字盖章之日起生效，

8、有效期为一年。合同有效期届满后，双方可协商续签。2 .在合同有效期内，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后，与原合同具有同等法律效力。3 .如甲方未按照合同约定履行义务，导致乙方无法继续履行合同，乙方有权解除合同。解除合同后，甲方应按照已完成的项目管理服务费的70%向乙方支付违约金。4 .在项目实施过程中，如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方整改。如乙方在规定时间内未能整改到位，甲方有权解除合同。解除合同后，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1 .本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2 .本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3 .甲乙双方应遵守国家的相关法律法规，确保项目的合法合规性。4 .双方在合同履行过程中，应遵循诚信、公平、互利的原则，共同维护双方的合法权益。甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：日期:日期: