施工合同范本2023合同6篇.docx

《施工合同范本2023合同6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范本2023合同6篇.docx（26页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、施工合同范本2023合同6篇施工合同范本2023合同篇1合同编号：甲方：住所地：乙方：住所地：为明确甲乙双方在照明工程设计及施工中的权利义务和责任，本着诚实信用、公平合理的原则，根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法，以及其他有关法律、法规之规定，结合工程具体情况，特订立本合同，以资共同信守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地址:1.3工程内容:第二条工程期限2.1开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：天。1.1.1 2如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或甲方特别授权的现场代表（以下简称甲方代表）签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。22.1甲方在合同规定开工日期

2、前一天，不能交付乙方施工场地、进场道路、不能满足施工用水需要，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者。1.1.2 甲方需要进行货已经发生设计变更的。1.1.3 在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。1.1.4 因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度的情况。1.1.5 2.5其他非因乙方原因而不能暗示进场，或进场后不能正式开工的情形。第三条工程合同价款3.1 本合同工程总造价暂定为人民币万元（大写：人民币）。1.1.6 2本合同价款包括人工费、材料费、安装费、设计费等，最终以双方结算价格为准。如果因为甲方原因导致乙方在合同履行过程中产生返工、窝工

3、、停工等，由此产生的费用另行计算。第四条材料、设备供应4.1 本工程所需的全部材料、设备等物资的供应，由乙方负责采购，价格已含在合同总价中。4.2 材料、设备供应范围的划分和检验：1.1.7 2.1所有材料设备均应附有生产厂家所出具的有效合格证明或检验报告。4.2.2 已进场的物资，若发现有不合格者，乙方必须立即将其运出场外，不得影响施工。4.2.3 没有合格证明文件的建筑材料、设备等，乙方不得用于本工程。若属现场管理人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责赔偿。4.2.4 任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备于本工程的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。第五条工

4、程质量和检查验收4.2.5 必须严格按国家或地方颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或甲方代表的监督检查。4.2.6 方聘用的现场监理工程师，必须以书面通知乙方其姓名、身份、所承担的任务。5.3对乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知甲方。5.4隐蔽工程由乙方自检后，通知现场监理工程师和甲方代表检查验收，甲方人员接到通知后8小时内应到现场检验认可后，方可进行下一工序施工。5.5工程竣工后，乙方应当及时通知甲方进行验收，甲方自乙方通知之日起三日内无正当理由不予验收，且不予回复的，可以由乙方自行验收，或由乙方聘

5、请第三方机构进行验收，验收结果甲方予以认可，由此产生的成本及费用由甲方承担。工程竣工后未经验收即被甲方投入使用的（包括甲方默认的使用），自投入使用之日视为验收合格。5.6验收合格后，双方签署交工验收书，并将工程移交给甲方管理，如甲方拖延接收，其保管费用和造成的损失由甲方承担。5.7交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最后合格的日期为准。5.8本工程质保期年，自工程验收合格后次日起计算，质保期内因施工所致的工程质量问题，乙方在接到甲方通知后一小时内到达现场进行处理。第六条施工设计变更6.1 在工程施工中发生

6、下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，要求确认，确认的事实必须在限期内解决。不能如期解决而造成停工的，工期损失由甲方承担：6.1.1 设计文件与工程现场状况不一致或有安全隐患状况，设计文件所标明的施工条件与实际不符；6.1.2设计文件表示不明确或有错误及遗漏不符；6.1.3设计文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。第七条双方负责事项7.1甲方负责事项7. 7.1.1在开工前做好红线以外的“三通”和红线以内的场地清理;按施工方案提供在施工范围内的给水、电源接驳点；负责红线以外进场道路的畅通；8. 1.2根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要

7、;8.1. 3合同签订后确认乙方提供的施工方案；7.L4组织乙方和监理单位参加交底会，并做好三方签署的交底纪要，并在2天内分送有关单位；7.L5派驻施工现场的监理工程师及甲方代表，对工程进度、工程质量、和合同执行进行监督检查；7.L6组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时支付工程款项；7. 1.7及时办理工程报批及验收手续。7.2乙方负责事项7.2.1 合同签定后_3天内，向甲方提供施工图纸及施工方案；安装好水、电表，以便甲方按表计费；7.2.2 施工过程中及时提供各类原材料的质量合格证明、检验报告，按时完成各种施工记录资料如自检记录、隐蔽验收记录等，并送甲方及有关单位；7.2.3 按双方商定

8、的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；7.2.4 严格施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；7.2.5 已安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地;7.2.6 提供竣工验收资料，参加竣工验收；7.2.7 在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工作质量问题，负责及时修理。第八条工程价款的支付与结算7.2.8 同签订以后，甲方应当自合同生效之日起日内向乙方支付首期工程款万元（大写：人民币万元整）；8. 2工程施工程量达到总工程量/_%时，自甲方确认工程量之日起/日内向乙方支付该阶段工程量所对应地工程款；8. 3工程竣工验收合格后，乙方在日内整理完善工程竣工档案资料和结算资

9、料送甲方进行审核;待工程档案资料和结算资料审计完成后办理至结算总价97%的工程支付手续，留3%为工程质量保修金，质保期后无质量问题即返还。8.4本工程经验收合格后，乙方应在日内向甲方递送结算资料，甲方在收到结算资料后十日内办理完毕结算。非由甲方组织验收合格的，甲方不得拖延办理结算时间，否则应当按日计算违约金。第九条违约责任9. 9.1乙方的违约责任10. 1.l乙方无故拖延工期的，乙方应当向甲方按日支付合同9. 总价款万分之一的违约金；10. 1.2乙方工程经验收不合格的，应当及时整改直至验收合格，并承担合同总价款的违约金。9.2甲方的违约责任92.1甲方迟延支付当期款项的，应当向乙方承担合同

10、总额一%的违约责任。9.2.2因甲方原因，工程中途出现停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。92.3工程应当验收而为未验收，并迟延办理竣工结算的，甲方应当按日向乙方承担合同总价款万分之一的违约金。第十条争议解决11. 1合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向重庆仲裁委员会申请仲裁。第十一条特殊条款ILl本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。第十二条附则11.1 其它本合同未言明事项，一律按中华人民共和国民法典规定执行。11.2

11、招标书、投标书均为合同附件，与本合同具有同等法律效力，招标书、投标书相关内容与本合同相抵触的以本合同为准。11.3 本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签约日期：签约地点：施工合同范本2023合同篇2发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同，双方共同遵守：一、工程概况：（一）施工内容：等。（二）施工地点：（三）工期要求：工程定于年月日开工，年一月一日竣工。二、工程费用：工程暂定合同价元（大写:万元整

12、）（工程造价最终以审计为准）三、资料和提交：1、本合同签订之日起，乙方按甲方指定施工内容进行施Xo四、工程款结算依据及价款确定：1、结算依据：施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。2、工程结算：工程最终结算价根据业主、监理（如有时）施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量，按年省建设工程工程量清单计价定额及相关配套文件执行。2.1规费按承包人的规费取费证核定费率进行计取。2.2安全文明施工措施费按年省建设工程工程量清单计价定额规定的基本费率及相关规定计取；2.3税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行2.4材料价格按施工期同期市工程造价信息区价格信息计取，如工程造价信息区价

13、格信息中没有的材料，按业主根据市场调查签认价格计取。2.5结算总价扣除主材（主材参照川建造价发号约定为：钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青於、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料）后下浮7%为合同最终结算价；工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。五、付款方式：1、工程施工完毕经验收合格后日内支付暂定合同总价的60%2、工程施工完毕验收合格并经审计后日内支付至审定总价的95%3、质保金为审定总价的5%,在质量责任缺陷通知期（12个月）满后日内（无息）付清。六、工程质量及验收：本合同项工作内容应满足国家相关

14、工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。七、甲方的责任：乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物；八、乙方的责任：1、按照第一条（二）项中所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，无偿修理。九、特别约定：1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用，并由乙方自行负责看管。4、承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内

15、容的任何增加和删减。5、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场，并支付违约金。6、承包人进入现场施工，应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定；负责处理附近居民对施工环境的意见及建议。8、承包人提交的竣工结算，经委托的审核单位审核后，如结算最终审减率大于5%,则审减金额大于5%以上部分的审计费（按审减额的39.3%计算）用由承包人承担。十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。十二、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。甲方法定代