项目居间合作协议精选5份.docx
《项目居间合作协议精选5份.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目居间合作协议精选5份.docx(11页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、项目居间合作协议甲方:乙方:_甲乙双方经友好协商,针对甲方向乙方推荐项目,并促成合作一事,达成如下协议,以兹共同遵守。一、推荐项目甲方于年向乙方推荐项目(以下简称“项目”),在甲方的协助下,乙方已经于年月一日与该项目的发包方签订了建设工程施工合同。二、佣金支付方式(一)甲乙双方在甲方向乙方推荐该项目之前便已达成一致意见:甲方将乙方推荐给项目发包方,如果经过项目发包方的正规考核和正规程序后,乙方与项目发包方能建立合作关系,则在项目发包方的款项支付给乙方后的3日内,乙方按照项目发包方支付金额的%向甲方支付推荐佣金。若发包方分批次付款的,乙方每收到发包方支付的款项后3日内,均按照项目发包方支付金额的
2、%向甲方支付推荐佣金,直至项目完毕。(一)甲乙双方确定:乙方应该向甲方支付项目总金额元(不含税)的%的现金作为佣金。若实际施工的发生数据并非该总金额,不以施工总金额为计算依据,以该的总金额为计算依据。三、违约责任乙方应该按照本协议约定的金额和时间向甲方支付佣金,否则视为违约,超过约定时间10日未向甲方支付的,乙方每日承担项目总金额千分之一的违约金,逾期支付超过30日的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付项目总金额30%的违约金。四、其他(一)因履行本协议发生争议的,双方优先协商解决,无法协商解决的,任何一方可诉至仲裁委员会。(二)本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:乙方:授权代
3、表人:授权代表人:年月日年月日项目居间合同甲方(委托人):乙方(居间人):甲乙方根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1.乙方接受甲方委托,负责就XXX设施采购项目(以下称该项目),引荐甲方和该项目的建设单位接触洽谈,向甲方提供关于该项目的重要信息,并最终促成甲方与该项目采购人签订该项目的承包合同。2、居间成功是指甲方与该项目采购人就该项目签订书面的项目承包合同。二、甲方义务1.甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等采购人要求提供的相关资料;负责履行该项目采购人组织的投标活动。2、如果居间成功,则由甲方全面履行和该项目采购人所签订的承包
4、合同。3、如果居间成功则甲方应按本合同约定向乙方支付居间报酬。如果未及时支付则逾期每日按未支付金额的5%。向乙方承担违约金。三、乙方的义务1.乙方必须向甲方提供有关该项目的信息,协助甲方对该项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。4、乙方负责促成该项目中标的相关关系处理,并承担相关费用。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为项目承包合同金额的20%。2、居间报酬在甲方与乙方引荐的采购人签订该项目承包合同后,该项目采购人每次付款给甲方到账后的三个工作日内,按照相应付
5、款比例付给乙方。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。六、合同终止1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。七、争议解决方式如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、甲方在本项目投标过程中,法人授权委托书需按照乙方指定的人员进行授权;除此之外的投标书内容,乙方不得干涉。3、本项目投标保证金由乙方缴纳,甲方给乙方
6、开具收款收据,中标后转为项目履约保证金,履约完成后,由甲方退还给乙方;如若不中标,甲方应在该项目招标代理公司退还保证金后的三个工作日内退还给乙方。4、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。合同签订地:甲方(盖章):法定代表人或委托代理人:年 月 日乙方(盖章):法定代表人或委托代理人:年月日项目居间合作协议甲方(委托人):乙方(居间人):甲乙方为了发挥双方的优势,根据中华人民共和国民法典,达成如下协议:一、委托事项(一)乙方将建设工程项目(以下称该“工程项目”),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同,取得施工
7、权。(二)“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同,未取得实质性施工权,均视为委托事项未完成。二、乙方的义务(一)乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展对业主方和总承包方进行有效的协调,并促成甲方取得工程施工承包权。(一)乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。三、甲方义务(一)甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 居间 合作 协议 精选