工程分包合同精编.docx

《工程分包合同精编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程分包合同精编.docx（39页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、工程分包合同优选工程分包合同在人民愈发重视法律的社会中，合同的类型越来越多，合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的工程分包合同，希望能够帮助到大家。工程分包合同1发包人：（以卜询称甲方）承包人：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法B、中华人民共和国建筑法3及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致，订立协议如下：一、承包方式：包人工、包质量、包安全。二、承包范围：设计图纸所列专业施工范围。三、工程质量：优良“四、结电方式：1、墙面贴成：m,;2、地面铺贴石材：m:3、地面找平

2、层：mt:4、卫生间防水:m;5、破砌隔墙（包括抹灰）：元tf,不除窗涧；6、粉墙/m1.不除窗洞：7、零星事再协商；8、大理石干桂/m，五、付款方式：本工程以实际发生工日数据为依据，按每口元/人生活费.每天支付一次.傩月支付工程进度款至.工程完工质检合格，支付工程款的；工程竣工验收达到标准后，工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的.六、甲方货任：I、提供所有民工的身份证更印件。2、乙方必须自需施工工具，负责作业层面的卫生,施工中不得浪费和损失材料，保护好设得和制成品,如有损坏双倍赔偿。3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定.服从甲方管理和指挥，不得打架、闹事,处理好建设方、甲方及其他施工

3、队伍的关系。4、乙方应按安全规范技术规范组织施工，确保施工安全.由于乙方施工安全措施不力等原因，造成安全事故，其贡任及相关费用全部由乙方承担，5、乙方确保人身安全和饮食安全，发生贡任事故，其选任及相关费用全部由乙方承担。八、工程质必的约定：1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标掂，未通过建设方、监理方、甲方的验收，乙方进行返工所发生的人工费及材料生由乙方承担。2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质超,其返工费用由甲方承担。九、有关工期的约定：1、因乙方原因造成的延误，工期不顺延。因乙方原因延期竣工，延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期连约金.违约金不超过结灯价欷的3%。卜、

4、其它条款:1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工，并在质址保修期内承担工程质量保修贵任。2、因乙方的施I：未达到约定的质量标准，或不能如期完成工程施工则甲方随时有权谢整其施工范围及减少其工作量，或者终止合同。3、若发包方与承包方意见发生分歧，经协商不能达成一致时，通过仲裁解决。4、乙方中途撤场负全都所任,包括退还已付所有工程款.合同双方签字生效。本协议一式两份，双方各执一份，工程完成自行消除。发包人：承包人：日期：日期：工程分包合同2甲方：乙方：日期：劳务分包方（乙方）：为r保证完成匚程施工，需要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着自愿公平信用、协商一致的原则，甲乙双

5、方协商订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、施工工期：4、质版要求：合格5、安全文明目标：杜绝重大伤亡等安全事故6、建筑面枳和工程技：总建筑面积约I1.OI1.26平？方米，工程设依据合同约定面积计算方式为准。二、劳务承包内容与范围1、劳务承包方式：包活工、包辅材、周转材料、包机械、包质量、包工期.，采用大活包形式。2、劳务承包范围及工作内容：2.1.人工费:2.1.1.结构王体：基础垫层、室夕卜回填土人工配合、基础（不包括防水层）、主体框架结构模板、钢筋、电渣压力焊、混凝土。2.1.2.砌体：建施图中砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶、造型及零星构件部分的土建人工费。21.3

6、粉刷：宰内抹灰（毛而）、地坪（毛而）、天棚抹灰批顶、散水、台阶、坡道、屋面、外墙粉刷。2.1.（现场安全：按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全困栏、或空间安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护、施工用电按规范防护和维护。2.1.5.文明施工：施工区、生活区的场地硬化人工配合、临时用电（含二级配电柜一下的材料人用水的管理及维护保养、现场垃圾活运等“脚手架：按规范搭设脚手架（钢管,扣件,槽钢，预埋件,立网，兜同：硬防护,加固件，跳板等）。2.1.6.配合其他承包方进行的假埋（装饰预埋件除外）。2.2.施工机械工具费：2.2 .I.主要机械：塔吊、施工电梯、龙门架、包括塔吊、施工电梯、龙门架司

7、机。2.3 .2辅助机械：搅拌机、砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持F1.i锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等.2.3材料费:2. 3.1周转材料：模板、方木、钢管、扣件、对拉丝、止水摞栓、蝴蝶K、携丝帽。3. 3.2,小型材料：二、三级配电用电线、配电盘、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帝、草袋、海绵胶带、线钺、冲击钻头、膨胀螺栓、绝缘胶布、砂轮片、金刚片、穿墙用PVC管等.4. 3.3.施工用电由甲方提供至一级配电柜：施工用水由甲方将总水管引至施工现场、乙方负货支路水管的安装及材料.施工区、牛活区的水电费用由甲方承担。3.承包内容中不包含的项目及材料5. 1.不

8、包含项目：基础降水、基坑护坡、安装工程（水、电、暖、消防、电梯）门窗、防水、机械土方及回填（机械部分）、外墙保温、内外墙兖科、涂料油漆、幕端、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、空调铁件、阳台栏杆制作及安奘.6. 2.不含材料：临建工程的材料、钢筋、商品碌、砌块、演、水泥、砂、石、白灰、外墙涂料。三、劳务分包资质情况：k营业执照：2、资版专业及等级：模板、钢筋登级，止各资旗证编号：1、安全生产许可证编号：四、工期、质量、安全1、总工期日历天,以甲方要求的控制点为准，因甲方原因或不可抗拒的因素工期顺延。2、工程质垃标准为合格（以质址部门评定的工程质缴为准）.五、甲方的贡任和义务1、甲方负货提供乙方材

9、料堆场场地及生活住房，以满足乙方花现场的生产和生活所需。甲方：乙方：日期：工程分包合同3总包人：（以下简称甲方）分包人:（以卜简称乙方）依照中华人民共和国合同法及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严用履行。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程编号：施工许可证号：_营业执照号：四、分包工程范困及工程量（附预算书）五、分包工程期限年月日开工，年月日竣工。六、分包工程人工费用元。七、乙方投入工种及人数人。第二条工程结算按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成址的80%）工程

10、竣工后经甲乙双方共同验收合格，F以结竟“第三条工程质址甲方根据国家质量验收规柩和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工，保证工程质量.如质量不合标准，必须返工修理，其工料造损失，由乙方承担：如工程质量低劣乂无法挽救的，应由乙方负员赔偿全部工料损失。第四条安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求,并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘于套、

11、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难,可提出需用计划，甲方怖助解决.三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤，甲方按定出提供0二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、R生等方面提供方便，乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由甲方负贵按月付清。第六条分包工程人工费单价一、单位工程分包，每预算工日为元。实行单方平米人工期包干，每平方米元。二、单项内樵抹灰分包，

12、达到优质的每预算工日为元.达到合格的每预算工日为元实行分项人工费包干每平方米一元。三、单项分包碎、土方工程的每预算工口为元。四、清工每工日为元。五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为元.六、水、电、暖、卫生程，每项预算工日（按幄号分包）为元。七、冬季施工期间（12月1日至2月底）降低工效10%的工日，其工日单价为元。八、分包工程费用明细表（一七项均可列表兀第七条材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、期等专项用料的限额领料手续.乙方应严格按照甲方提供的质域要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪落及不合理的.超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应

13、按垛（堆）使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。第八条施工机具一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二、手持操作工具，由乙方负贵.三、对甲方负货供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。四、施工需要用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准摘自操作设备（自带机械按有关规定处理鼠第九条现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场事项管理制度，在甲方现场负货人统一领导下组织施匚有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配C保证施工瞅利进行二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负货现场保卫工作，严禁偷

14、京现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，中方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负货赔借经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。第十条违约员任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程版量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随恚变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失：如甲方中途帆除介同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，

15、否则每逾期一天.应偿付给甲方按分包工程人工费2%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借姑拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。第卜一条附则一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商，协商不成时,任何一方均可中请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不r的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。三、饕求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。四、双方商定的其他条款：1. 2. 3. 4.第十二条合同附件及有效期一、合同附件：1.工程预算书:2. 3. 二、本合同自双方盖堂之日起生效,至工程全部竣工并结灯完毕后失效“总包单位：（盖章）法定代表人：（盖章）单位地址：开户银行：帐号：电话：分包单位：（盖章）法定代表人：（盖章）单位地址