口腔医院工程变更协议.docx

《口腔医院工程变更协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《口腔医院工程变更协议.docx（9页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、口腔医院工程变更协议甲方（发包方-口腔医院）：名称：口腔医院名称】法定代表人：姓名地址：医院地址联系电话：电话号码电子邮箱：邮箱地址乙方（承包方-施工单位）：名称：施工单位名称法定代表人：姓名地址：施工单位地址联系电话：电话号码电子邮箱：邮箱地址鉴于甲乙双方于原合同签订I期签订了关于口腔医院建设工程的口腔医院建设工程施工合同（以下简称“原合同D,现因工程变更原因,需要对原合同工程内容进行变更。经双方友好协商，就工程变更相关事宜达成如下协议：一、工程变更内容1.*，变更事项概述*经双方协商确定，本次工程变更主要涉及以下方面:-详细描述变更的具体工程部位或项目，例如：口腔医院三层的诊疗室布局调整，

2、原设计的单人间诊疗室数量从凶间变更为凶间，同时相应调整了候诊区的面积和位置。-列举其他变更内容，如特定的建筑结构改动、设备安装位置或规格的改变等，如：将原计划安装在一层大厅的大型口腔X光机移至二层专门设置的影像检查室，并根据新的安装位置对X光机的配套防护设施进行重新设计和施工，防护墙厚度由原来的凶厘米增加到凶厘米。）2.*变更后的工程要求*-对于上述变更事项，乙方应按照以下要求进行施工：-针对每个变更事项详细说明技术要求、质量标准等，例如：新的诊疗室布局应符合口腔医院最新的医疗流程规划，保证医患流线清晰，诊疗室内的水电线路布局需满足口腔诊疗设备的特殊用电和用水需求，所有装修材料应符合环保标准且

3、达到具体等级）的防火要求。-对于设备相关的变更，说明设备的性能、参数要求，如：移动后的口腔X光机应确保其辐射防护达到国家相关标准，成像质量不低于原设计要求，其配套的软件系统应与医院的信息管理系统实现无缝对接，便于患者信息的传输和存储。二、变更工程的计价方式1.*计价原则*-双方同意，变更工程的计价按照以下原则进行：- 时于原合同中有适用于变更工程的价格，按原合同已有的价格执行，该价格不因任何因素（包括但不限于市场价格波动、工程时间调整等）而调整。- 若原合同中只有类似于变更工程的价格，则可以参照类似价格确定变更工程的价格。确定价格时，应考虑工程的实际情况（如工程难度、材料用量变化等）进行合理调

4、整，调整系数由双方根据实际情况协商确定，协商一致后的价格作为变更工程的计价依据。- 当原合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，由乙方根据国家现行的工程计价规范、市场价格信息并结合本工程的实际情况提出变更价格，报甲方审核确认。乙方应提供详细的计价依据（包括但不限于人工、材料、机械台班的用量及单价计算过程，工程间接费、利润、税金的计取依据等），甲方应在收到乙方提交的变更价格报告后的凶个工作日内进行审核并书面答复乙方。若甲方在规定时间内未答第，则视为甲方认可乙方提出的变更价格。2.*价格调整*-根据上述计价原则，双方初步确定变更工程的价格调整如下（如有具体金额或计算方式可列出）：-变更事项1：预计

5、价格增加1/减少人民币凶元，计算方式为详细说明计算过程，如：根据原合同类似项目价格并考虑到新的工程要求导致的材料用量增加X%,人工工时增加Pq小时，经计算价格调整为Pq元。-变更事项2：预计价格增加1/减少人民币凶元，计算依据为阐述相关依据，如：由于设备规格变更，新设备采购价格较原计划增加/减少凶元，设备安装调试费用根据市场行情及实际工作量调整为凶元，总计价格调整为Pq元。三、工程变更对工期的影响2 .*工期调整*-鉴于本次工程变更，双方一致同意对原合同工期进行调整。原合同约定的竣工口期为原竣工日期，现调整为新竣工I期,总工期由原合同约定的凶日历天变更为凶H历天。3 .“工期顺延的条件与责任*

6、-若因本次工程变更导致的其他不可预见因素（如因变更引起的后续施工工序调整、与其他施工单位的交叉作业协调等）影响工期，经甲方书面确认后，工期可相应顺延。乙方应在影响工期的因素发生后的凶个工作I内向甲方提交书面的工期顺延申请报告，说明影响工期的原因、预计延误的天数等内容。甲方应在收到报告后的凶个工作日内进行审核并书面答复乙方。-若乙方未能按照本协议约定及时提交工期I明延申请报告或因乙方自身原因（如施工组织不合理、人力物力资源调配不当等）导致工期延误，乙方应按照原合同中关于工期延误的违约责任条款承担相应责任。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1 .*权利，*- 有权对变更工程的施工进度、质量进行

7、监督检查，要求乙方按照本协议约定和相关标准进行施工。- 有权对乙方提出的变更工程计价依据进行审核，如发现乙方计价依据不合理或不符合实际情况，有权要求乙方重新核算并提供合理依据。- 在乙方未履行本协议约定的义务时，有权要求乙方采取补救措施、承担违约责任直至解除原合同及本协议（在符合法律法规规定的前提下）。2 *义务*-按照本协议约定及时审核乙方提交的变更工程相关文件（如变更价格报告、工期顺延申请报告等），并给予书面答复。-为变更工程的施工提供必要的条件（如及时协调施工现场的相关关系、提供施工所需的相关资料等），确保变更工程的顺利进行。（二）乙方权利与义务1 .*权利*- 有权要求甲方按照本协议约

8、定及时审核相关文件，并在甲方未履行审核义务时，按照本协议约定主张相应权利。- 在符合本协议约定和相关法律法规的前提下，有权根据工程变更情况对施工组织设计和施工方案进行调整，但应书面通知甲方并获得认可。- 在甲方未按照本协议约定提供施工条件或履行其他义务时，有权要求甲方履行义务，并在甲方逾期不履行时，要求甲方承担违约责任直至解除原合同及本协议（在符合法律法规规定的前提下）。2 *义务*- 按照本协议约定的变更工程内容、计价方式、工期要求等进行施工，确保变更工程的质量和进度。- 向甲方提供变更工程的详细施工计划、进度报告以及与变更工程相关的其他文件资料（如材料设备采购清单、质量检验报告等，并确保文

9、件资料的真实性和完整性。- 在施工过程中，严格遵守国家和地方有关工程建设的法律法规、规范标准，执行甲方和监理单位（如有）的指令，接受甲方和监理单位的监督检查。五、质量与验收1.”质量标准,，-变更工程的质量标准应与原合同约定的质量标准一致，即达到国家现行的工程质量验收规范合格标准，同时满足口腔医院特殊的医疗功能和卫生标准要求。乙方应确保变更工程质量符合相关标准，如因变更工程质量问题导致的任何损失由乙方承担。2.*，验收程序*-变更工程完成后，乙方应按照原合同及本协议约定的验收程序向甲方提交竣工验收申请报告，并提交竣工资料（包括但不限于工程竣工图、施工过程中的各项技术资料、质量检卷报告等）。-甲

10、方应在收到乙方的竣工验收申请报告后，按照原合同约定的脸收组织方式（如组织设计单位、监理单位和其他相关单位进行验收等）进行验收。如验收合格，甲方应在验收合格后的凶天内签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方和验收单位提出的整改意见进行整改，整改费用由乙方承担，整改完成后重新申请竣工验收，宜至验收合格。六、付款方式1. *，变更工程款项支付*-甲方将按照以下方式支付变更工程款项：-在变更工程施工过程中，若乙方按照本协议约定完成了一定阶段的变更工程内容且经甲方审核确认后，甲方可根据原合同约定的进度款支付方式支付相应的变更工程进度款。支付比例及支付条件参照原合同执行，但应明确为变更工程进度款。-

11、变更工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在凶天内提交变更工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方应在收到后凶天内进行审核确认。经双方确认的变更工程竣工结算价款扣除已支付的变更工程进度款后的余额为变更工程竣工结算尾款，甲方应在结算确认后的凶个工作口内支付给乙方。2. *与原合同款项的关联*-本协议涉及的变更工程款项支付不影响原合同其他款项（如原合同未变更部分的工程款项、质量保修金等）的支付方式和支付条件，原合同中关于付款方式的条款仍然有效，但在计算已付款项和未付款项时应将变更工程款项单独列项核算。七、违约责任1 .若甲方未按照本协议约定及时审核乙方提交的文件、支付变更工程款项等，每逾期一H,应按照未

12、履行金额的X%向乙方支付违约金：逾期超过凶口的，乙方除有权要求甲方支付拖欠的款项和违约金外，还有权暂停变更工程的施工或解除本协议，并要求甲方赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于窝工损失、材料设备积压损失、预期利润损失等。2 .若乙方未按照本协议约定的变更工程内容、计价方式、工期要求、质量标准等进行施工，应承担违约责任。- 如因乙方原因导致变更工程工期延误，每逾期一口，乙方应按照变更工程价款的X%向甲方支付违约金：如工期延误给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。- 如变更工程质量不符合本协议约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到标准，同时按照变更工程价款的X%向甲方支付违约金；如

13、因变更工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。- 若乙方在变更工程计价过程中提供虚假的计价依据或故意抬高价格，乙方应按照虚报金额的凶倍向甲方支付违约金，并退还甲方已多支付的款项（如有）。3 .任何一方违反本协议约定的其他条款，应向对方支付违约金人民币凶元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。若违约行为构成对法律法规的违反，违约方还应承担相应的法律责任。八、争议解决1 .本协议的签订、履行、解稀及争议解决均适用具体法律法规，如中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法等。2 .双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决：协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1 .本协议自双方签字（或盖章）之口起生效，本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。原合同与本协议有冲突的地方，以本协议为准：本协议未涉及的内容，仍按照原合同执行。2 .本协议一式凶份，甲乙双方各执凶份，具有同等法律效力。3 .本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年_JJ一日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年_H_H