土石方施工合同通用版.docx

《土石方施工合同通用版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土石方施工合同通用版.docx（63页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、土石方施工合同通用版土石方施工合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程有关事项协商一致,订立本合同。一、工程名称：马龙休闲山庄二、工程地点：鄂州市梁子湖马龙休闲山庄三、总工程量：I1.O万立方米四、工程总造价约：3080万元左右五、工程内容：挖、填、平整、爆破（运距500米内,以外双方协商另行计价）。六、工程立项批文号：梁经致发（2011）21号七、工程承包范围：土石方八、开工日期：施工日期从年月日至年月日止,以进场通知书为准。九、乙方提供公司建筑工程相关资料,施工许

2、可证及备案手续等由甲方负责办理,费用由乙方负责。十、土方价格：土石方施工价格每立方米28元。卜一、计算方法：根据甲、乙双方现场测量标准为计算方法,每块地以实际测量为准,实做实收包干制。十二、付款方式：进场费5%,所有机械设备进场后,甲方再付5%备料款,每15天结算一次工程款,每月按进度付款85%。十三、甲方责任：1 .甲方现场代表行使甲方权利,负责与乙方施工现场协调和沟通，保证工期正常运转,保证路通、水通、电通。2 .甲方代表负责当地政府、村、地方的协调工作,如造成停工，甲方应赔偿乙方员工每人每天100元,挖土机台班费每台每天2000元,铲车台班费每台每天1500元、爆破设备每天300元,除特

3、殊原因（如天灾、火灾、自然灾害,国家文件保护等除外）。3 .如当地闲置人员等闹事,应及时协调,妥善处理,确保施工顺利进行,造成损失一切由甲方负责,按合同条款赔偿执行。4 .甲方负责办理爆破中的切有关手续并负责炸药提供到现场，炸药费用按政府售价计算,由乙方承担。卜四、乙方责任：1 .乙方进场后,要听从甲方负责人安排和指挥,随时听从调配,在施工中,一定要保质保量,保工期,出色完成施工任务。2 .乙方在施工过程中,要保证施工安全,如出现事故等原因由乙方自行承担一切责任。3 .工程完工后,甲方验收,乙方机械清场,15天内甲方一次付清乙方5%余款。4 .乙方向甲方交纳合同保证金5万元,乙方进场1个月内,

4、甲方返还乙方。本合同根据中华人民共和国合同法，具有法律效力,双方共同遵守。如有未尽事宜,经双方友好协商解决。甲方法人签字：乙方法人签字：委托人签字：委托人签字:公司签章:公司签章：年月1=1年月日上石方工程施工合同甲方:（以下简称甲方）乙方:（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方就开发义乌小商品批发城基础工程土石方交由乙方承包施工的事宜，双方经协商一致，特制订如下合同条款：一、工程名称：义乌小商品批发城基础土石方工程开挖和荃坑支护工程。二、工期：本工程项目开挖工期为43个工作F1.,工程开工日期为日，工程

5、竣工交付日期为年月日。三、承包方式及付款方式：1、本市场土石方基础工程总量约12万m3,（具体按开挖实际方量计算）。按分量计费，总价包干的方式进行承包，土方以16元/m3,石方以39元/m3承包给乙方施工，支护荃坑9万m2工程约105元/m3（土石方分量具体按现场开挖情况丈量计算）。2、石方工程量计算必须经甲方负责人确认。3、乙方进场开工3天后，甲方应付乙方机械油料及生活费用登拾万元整（100000元），以后乙方按工程进度向甲方申报分批次付给乙方,工程进度70%,工程完工后，余下工程款在一个月内付清。4、工程款结付时，如甲方需要开具发票，双方同意由甲方支付30%比例的税金。四、双方职责及费用承

6、担甲方职责：1、负责施工现场协调工作；2、负责施工现场内的水管及各种电缆线的转移工作；3、提供羡慕基础开挖，设计图纸一份和地形现状实测图，并提供开挖线桩号（坐标点）和工程量清单；4、甲方必须指定至少一名以上现场人员与乙方协调有关施工中遇到各种事宜。乙方职责:1、负责该工程土石方施工，配备足够的施工工程技术人员及各种机械设备，建立健全相关管理制度，确保工程按质按量如期完工；2、严格按照施工图纸和甲方要求精心组织施工，确保安全生产，如出现安全事故及费用一概由乙方负责。3、完成土石开挖及运输，弃渣位置堆放工作。4、严格听从甲方现场技术人员和监理工程师的指挥，服从安排，密切配合，互相支持。五、违约责任

7、1、若甲方的原因影响工程进度时，其造成乙方停工，窝工损失由甲方承担，工期相应顺延。2、若乙方未按上述日前开工或竣工的或违反进度计划任何阶段工期要求的，甲方罚乙方超三天每立方罚款余方2元计，以后按每三天为计算单位，在工程款中扣除（除不可抗拒因素外），提前完成奖励3万元。六、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。七、本合同经甲、乙双方签字即生效，工程完工结算后自动失效。八、本合同一式四份，由甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人:月0土石方施工合同甲方.：娄底工程建设有限公司乙方：娄底市城北建筑安装工程公司经甲、乙双方协商，秉着公平、互利的原则，就甲方地块土石方工程施工，

8、签订如下协议：1、施工范围，甲方地块（娄国用2005第A0277号）红线图0位置约8OOOm3左右。2、按38.6元/m3包干。乙方负责当地关系，全部手续的办理,并承担所有开支。3、安全：乙方应严守安全操作规程。负责一切法律及经济责任。4、本协议式肆份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效。甲方：乙方：2011年5月8日土石方施工合同书甲方：中海工程建设有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方本着自愿、诚信、互惠、互利、共同发展的宗旨，就甲方承包的贵阳机场三期土石方平场工程；按甲方与中铁二十局项目指挥部签订的建设工程施工合同约定：其工程施工相关事宜,经双方协商一致，订立本合同；一、工

9、程概况：工程名称：贵阳机场三期土石方平场工程工程地点：贵阳机场工程内容：土、石方爆破、挖装、运输出渣03公里内承包形式：包工、包料、包文明、安全施工，包质量合格、自负盈亏。二、工程量：约八佰万立方米，以后如有增加工程量，也作为本合同施工工程量。（以实际完成工程量为准）。三、开工日期：2016年03月日（已甲方合同约定为准）竣工日期：2016年月日（按甲方合同规定为准）四、工程质量标准：按照国家规定标准及设计要求达到合格。五、工程结算单价和支付方式:1、工程结算单价：按元/M税后价计价结算；含爆破；挖装、13运输出渣、运距0-3公里内：无倒土费：超出运距按甲方合同执行结算；油料、炸材由甲方提供，

10、领用后，在工程进度款中扣除。2、工程款支付方.式：按月进度支付工程进度款；每月日前向甲方上报当月实际完成工程量，次月日内按工程量的85%支付工程进度款，下月补足上月未支付的15%工程款，以此类推支付工程进度款。3、乙方设立独立结算账户：由甲方监管，在工程款到账后及时划归甲方应得部分工程款。六、工程保证金：本合同所指项目乙方不缴纳工程保证金。在本合同签订后向甲方缴纳履约保证金伍拾万元，七天内再补足二百万元，此款在支付乙方工程进度款时于本合同价外资金返还乙方：七、甲方责任及义务1、甲方责任完善本项目的相关施工手续、资质；完善与中铁二十局开工手续、地勘资料、及施工图纸；划片、交接桩、点工作。2、甲方

11、负责与业主及总包方协调关系，枳极协助乙方进行施工管理，参与工程量复核、收方计量、工程技术交底及各方事务的衔接。3、甲方应积极催收工程进度款及工程结算款，及时进行财务核算，及时划拨工程进度款及工程结算款；甲方派驻项目负责人人，负责协助乙方实施工程管理及与业主和总2包方的协调工作：不参与乙方工程管理核算及成本管理、费用支付。八、乙方的责任及义务1、该工程乙方以甲方公司名义开展工程施工，在整个工程施工期间，乙方不得有损害甲方单位名义和形象的行为及给甲方带来民事、刑事诉讼案件发生，如有发生由乙方负完全责任，合同工期期间所发生的债权债务由乙方负完全责任。2、乙方按合同约定按时组织具备资质、资格的施工人员

12、及施工设备进场施工。服从业主、监理方和甲方工程进度安排及管理，乙方连续三月完不成甲方安排的工程进度，甲方有权终止本合同，安排其他施工队伍进场施工。3、乙方应筹备好施工所需的足够的资金，不得因资金缺乏而影响施工进度。乙方应按时支付民工工资、施工人员工资及工程材料款等各种应支付的款项，如因此而造成的后果由乙方负责任，形成的债务与甲方无关。4、乙方对工程进度、工程质量、施工安全负完全责任，自负盈亏；应严格按设计图纸组织施工，做好施工组织方案，质量控制方案，安全文明施工方案，向甲方提供完善的工程施工资料。5、乙方应严格遵守国家、地方政府有关建筑法规、安全法规,服从业主、总包方及甲方的指挥及管理，做到安

13、全、文明施工，杜绝一切安全事故的发生。3九、违约责任1、甲乙双方任一方违反本合同约定任一条款均视为违约，违约方须向守约方支付因违约而给守约方带来的一切经济损失。2、因人力所不可抗拒的自然灾害因素、战争因素，造成双方或任一方违约，不视为违约。3、非甲乙方责任造成的违约不视为任一方违约。十、其他1、如遇非甲乙方原因以及人力不可抗拒的因素造成停工，或者影响工程进度，甲乙双方均不承担责任，造成的经济损失，甲乙双方共同向业主方追偿，其追偿回的款项按各自方实际受损归有。2、本协议以甲方与中铁二十局签订的建设工程施工合同为本协议的主体文件，以建设工程施工合同的生效、终止而生效、终止。3、本合同经双方协商一致

14、达成，均是双方真实意愿且知晓其涉及的相关约定、法规的表达，双方须恪守信用，未尽事宜，双方可协商补充，所达成的补充协议与本合同同具法律效力。4、本合同在执行中发生的经济纠纷，除按本合同约定处理外,双方可协商解决，协商无果，可诉诸于合同管辖地人民法院解决。45、本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，同具法律效力。甲方（盖章）：授权代表：身份证号码：住址：联系电话：合同签订地：合同签订日期：乙方：（盖章）授权代表：身份证号码：住址：联系电话：合同签订地：合同签订日期：2016年月日2016年月日5平基土石方工程施工分包合同总包方:（以下简称甲方）分包方:（以下简称乙方）本合同依照中华人民共和国合同

15、法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由与共同签定。甲乙双方就项目建设施工事项协商一致，订立本分包合同。一.工程概况:1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 工程名称：二.承包范围和方式2.1承包范围:按照本工程图纸、相关规范及标准完成本项目土石方工程，具体工作内容包括但不限于：1.3.1 土石方工程（所有开挖后不需要回填的土石方均须从施工现场运至由甲方指定的卸渣场）21.2清拆及移走工地现场的废弃建筑物和结构物等：2.1.3合同编号：一路基土石方施工合同甲方：济源市南环东延至东二环等七条路BT模式项目经理部乙方：根据中华人民共和国合同法等有关法律、行政法规，乙方对国家的有关政策、施.土石方工程施工合同甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法等法律、法规、政策及相关行业规范的规定，甲、乙双方就土石方工程（以下称本工程）施工事项协商一致，达成以下协议.土石方工程施工合同甲方:（发包方）乙方：（承包方）根据中华人