空调销售合同(精选15篇).docx

《空调销售合同(精选15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《空调销售合同(精选15篇).docx（45页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、空调销售合同（精选15/空调销售合同1甲方：乙方，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：第一条、工程项目柢况：1 .工程名称：2 .工程地点：3 .承包范围和内容：本工程乙方负贲美的中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。4 .工程期限：自乙方进入施工场地后内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。第二条工程质:要求：本工程达到：采暖、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。第三条工程价款：本合

2、同项下的工程总金额为元，大写：元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结第。第四条工程价款的支付方式：1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额%的工程款即元；2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额%的工程款即元。3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额用的工程款即元。第五条保修条款本合同约定的展量保修范围仅指空调主机设备（人为因素除外）。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之F1.起计算，保修期为月。保修期内因甲方工作人员操作失误

3、及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。第六条甲方的权利义务：1、甲方在乙方进入场地前三11内提供施工所需的场地：2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要；3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延；4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工；5、甲方指派为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知：办理

4、施工过程中的经济签证、变更设计：签署施工过程中相关工程进度表；协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如不在施工现场，甲方同意由、签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系：6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核,并书面予以确认，并向乙方进行技术交底:7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五I内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试骗收的，

5、视为乙方的空调系统调试验收合格。第七条乙方权利义务；1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工；2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免究培训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作：3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐：4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项：5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。第八条由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：1、甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件：2、工程量变化和设计变更;3、一周内，IE乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

6、4、工程款未按时支付5、不可抗力：6、其他非乙方原因的停工。乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。第九条设计变更1、甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方：2、对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失,由甲方承担。3、所有设计变更，双方均应办理变更洽

7、商卷证。第十条违约费任1、甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按元/天支付乙方停工费用；如需乙方返工，甲方应以经济答证的方式另行核算工作量并增加工程价款：如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。5、本合同生效后，因甲方原

8、因导致本合同不能履行或不能全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。6、本合同生效后，甲方在个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额3质承担违约金。第十一条因发生不可抗力因索导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。第十二条解决合同纠纷的方式I执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖.第十三条、本合同未尽事宜，双方可通过筌订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力.第十四条本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力

9、.本合同一式弹份，甲乙双方执二份.甲方印章：乙方印章：甲方负责人：乙方负责人：联系方式：联系方式：签订日期：年月日签订日期：年月日空调销售合同2需方：（以下简称甲方）供方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法及其相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、产品名称、型号、数量二、合同价款及付款方式：1、合同价款:人民币金额（小写）:（大写）:2、付款方式：2.1合同签定即付合同价款的2.2设备及人员进入甲方安装现场，甲方验收合格后付合同价款的（人民币元）；2.3工程结束甲方验收合格后两口内，甲方付清余款人民币兀三、工期I1、工期为日历日，具体从至竣工

10、。2、如遇下列情况，工期做相应顺延：2.1甲方在合同规定开工之日前未能准备好施工用水、用电等开工条件；2.2在施工过程中遇到停水、停电或其他影响到正常施工作业的情况；2.3甲方提出设计变更造成施工量增加；2.4因遇不可抗力因素（如：自然灾害、战争等）。四、变更:合同签定后如果需要变更，合同双方应协商一致，并签定本更协议。五、验收标准及保修1、验收标准按照国家标准验收。2、保修2.1保修期：合同生效之日起，在正常使用状态下，整机保修一年,压缩机保修三年。2.2在保修期内，若因设备本身或安装质量等原因引起的故障，乙方负责免费维修;如果因为甲方错误操作等原因造成设备不能正常使用，则由乙方负责排除故障

11、，但相关费用由甲方支付。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（卷字）：年一月一日年一月11空调销售合同3甲方：乙方；根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：第一条工程项目概况：1 .工程名称：2 .工程地点：3 .承包范围和内容：本工程乙方负贲中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。4.工程期限：自乙方进入施工场地后内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。第二条工程质量要求：本工程达到：采暖、通风与空调工程施工质量骏收规范GB50243标准。

12、空调设备满足系统安全使用要求，形美观，走管、走线合理规范。第三条工程价款：本合同项下的工程总金额为元，大写：元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。第四条工程价款的支付方式I1、本合同答订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额%的工程款即元；2、乙方的室内、室机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额%的工程款即元。3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额%的工程款即元。第五条保修条款本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备（人为因素除）.质量保修期从中央空调设备安装

13、完毕并试正常运行之日起计算，保修期为月。保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。第六条甲方的权利义务I1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地；2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要;3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延；4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工；5、甲方

14、指派为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知；办理施工过程中的经济签证、变更设计;签署施工过程中相关工程进度表;协调本工程现场及部关系，以及其他代表甲方的事项等，如不在施工现场，甲方同意由、签着乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及部关系；6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核,并书面予以确认，并向乙方进行技术交底；7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知

15、后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。第七条乙方权利义务:1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工；2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作：3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐；4、如果施工过程中甲方要求除合同以的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项；5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。第八条由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：1、甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件；2、工程量变化和设计变更；3、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；4、工程款未按时支付5、不可抗力;6、其他非乙方原因的停工。乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答且，逾期不予答第，乙方可视为延期及要求已被确认。第九条设计变更