2024版公路护栏施工合同.docx

《2024版公路护栏施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024版公路护栏施工合同.docx（8页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、2024版公路护栏施工合同合同编号：合同各方：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为公路护栏施一匚项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就公路护栏施工项目达成如下协议：一、工程概况1. 1工程名称：I .2工程地点：II 3工程规模：III 工程内容：包括但不限于道路护栏的设计、制造、运输、安装、调试及验收等。二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：兀。2. 2乙方报价应包含所有工程材料、设备、人工、运输、安装、调试等费用。2. 3合同价格一经确定，除非甲方变更工程内容或双方协商

2、一致，否则乙方不得擅自提高价格。三、合同的履行2.1 乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求和技术规范进行施工。2.2 乙方应保证工程质量，确保工程安全，防范事故发生。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。3. 3乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，如有1延误，应承担相应的违约费任。3. 4乙方应保证施工过程中与相关单位（如设计院、监理单位等）的良好沟通，确保工程顺利进行。四、付款方式及进度3.1 甲方按照工程进度和质量崎收情况，分阶段支付合同款项。具体付款比例和时间双方另行商定。4. 2乙方开具合法、有效的发票，甲方据此进行付款。五、违约责任5. 1乙方未按照合同约定

3、完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。6. 2乙方施工侦量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工或支付相应的赔偿金。7. 3甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的一切损失。六、争议解决8. 1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。7. 2合同附件为合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。9. 3双方应遵守国家相关法律法规，不得以任何形式侵犯国家、集体和第三方的合法权益。甲方（盖章）：乙方（盖章）

4、：代表（签名）：代表（签名）：日期：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1. 1甲方变更工程内容甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况变更工程内容。乙方应根据甲方要求，按照变更后的工程内容进行施工。变更导致的费用增减，双方另行商定。1.2甲方延期付款如甲方因特殊情况无法按照约定时间付款，甲方应提前书面通知乙方，并说明理由。乙方应按照甲方要求，同意延期付款，并重新约定付款时间。1.3 甲方解除合同甲方在合同履行过程中，有权解除合同。如甲方解除合同，乙方有权要求甲方支付合同总价款的30与作为违约金。1.4 甲方要求提前交付甲方有权要求乙方提前交付工程。乙方应按照甲方

5、要求，尽力完成工程提前交付。提前交付导致的费用增减，双方另行商定。二、乙方为主导时的附加条款及说明1. 1乙方质量保障乙方应按照合同约定，保证工程质量。如工程质量不符合约定，乙方应承担重新施工或赔偿甲方损失的责任。2. 2乙方工期保障乙方应确保按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3. 3乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和个人心息予以保密，不得向任何第三方泄露。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的法律贡任。4. 4乙方提供资料和信息乙方应向甲方提供与工程相关的所有资料和信息，包括但不限于设计文件、施工图纸等。如乙方未按时提供资料和

6、信息，乙方应承担相应的责任。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方、乙方之间的关系,确保工程顺利进行。第三方中介应公正、公平地处理合同履行过程中的争议。3. 2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方承担。如双方另有约定，从其约定。3. 3第三方中介的解除权如甲方、乙方在合同履行过程中发生严重争议，第三方中介有权解除合同。第三方中介解除合同后，甲方、乙方应停止施工，并按照合同约定承担相应责任。5. 4第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方、乙方商业秘密和个人信息予以保密，不得向任何第三方泄露。如第三方中介违反保密义务，

7、第二.方中介应承担相应的法律贡任。本附件条款及说明为合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。甲方、乙方、第三方中介在签订合同时，应仔细阅读本附件，并对本附件条款及说明表示同意。如有争议，双方应友好协商解决：协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼一、附件列表：1 .工程设计图纸和技术规范2 .施工方.案和施工进度计划3 .乙方资质证明文件4 .工程材料和产品质量检测报告5 .付款凭证和收据6 .工程验收报告7 .安全事故应急预案8 .环保和安全防护措施方案9 .合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1 .甲方违约行为：未按约定时间付款未按约定提供施工场地和必要条件未按约

8、定提供相关资料和信息擅自变更工程内容或解除合同2 .乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定未按约定提供工程材料和产品未按约定采取安全防护措施3 .违约行为的认定：违约行为发生后，双方应立即书面通知对方，并提供相关证据双方应友好协商解决违约问题，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼违约行为导致的经济损失和损害，应由违约方承担赔偿费任三、法律名词及解释I1.公路护栏施工合同：指甲方与乙方之间就公路护栏的设计、制造、运输、安装、调试及验收等事项达成的一致协议4 .工程质量：指公路护栏施工项目符合国家相关法律法规、技术规范和设计文件要求的程度4 .赔偿费任：指因违约行为导致对方经济

9、损失，违约方应承担的赔偿责任5 .合同解除：指合同各方在合同履行过程中，根据合同约定或法律规定，提前终止合同关系的行为四、执行中遇到的问题及解决办法，1 .工程进度延误：原因：设计变更、天气原因、施工人员不足等解决办法：调整施工计划，增加施工人员，提前采购材料，与甲方沟通协商调整工期2 .工程质量问题：原因：材料不合格、施工工艺不规范、验收标准不明确等解决办法：严格材料检测，加强施工过程质量控制，明确验收标准，及时整改问题3 .付款纠纷：原因：甲方付款不及时、乙方未按约定提供发票等解决办法：双方约定明确的付款时间和付款凭证，甲方按时付款,乙方及时提供发票4 .安全事故：原因：施工操作不当、安全防护措施不足、突发情况等解决办法：制定安全事故应急侦案，加强施工现场安全管理，定期进行安全培训和检查5 、所有应用场景21 .甲方为政府部门或企业，乙方为具备公路护栏施工资质的施工单位2 .甲方委托第三方中介协调合同履行过程中的事宜3 .工程涉及跨区域施工，需要考虑运输和安装成本4 .工程验收标准符合国家相关法律法规和技术规范5 .合同履行过程中出现争议，需通过友好协商或法律途径解决