2024年保温施工合同.docx

《2024年保温施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年保温施工合同.docx（50页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、2024年保温施工合同保温施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国经济合同法及其他有关规定,结合本工程特点,双方达成以下协议：一.项目既兄1 .工程名称：2,承包范围：3、承包方式：4,合同单价：外墙保温层为30mm无机玻化微珠，外墙体为涂料饰面保温单价48元/m,外埴体为面砖饰面保温单价56元/位,以上报价不包含税金、消防检测费、配套残（水电残、脚手架或吊篮费用）；含消防材料检碱、线条、滴水槽清理、基层处理、外墙装饰面不另计价.门窗洞口（做两按实际展开面枳计算，（具体做;去按图纸设计和有关规定要求施工）.二、瑛施工总工期60个工作日，开工日期以建设单位书面

2、通知次日为施工第1开始计算.如遇雨天或其它不宜施工的恶劣天气时，经双方书面确认手续为准工期IIS世.每怪楼书面确认开工时间保温10个工作日，外涂15个工作日.拖延工期每天承担经济损失IS号每天谆平米1.00元，并承担外膜手架的超用.三、质量标准1.乙方使用的保温材料质量必须提供符合国家规范规定，必须提供符合当地质检部门检涎合格的有效证明文件.且严格按甲方的工程设计图纸进行施工.2 .堰体保温质量按照外墙保温设计规范及标准要求.3 .乙方在本项目施工中确保工程质量合格.负责工料达到本地方质监站脸收合格标准为止，如发生返工，维修等因素屉于乙方责任的由乙方承担.4 .在地方有担案手续，确保工程嫁工览

3、收合格并完善备案手续.四.付款方式在合同生效后，甲方向乙方支付工程款时，必须校蛤乙方经办人出具的加盖行乙方公司财务章的收捌及乙方公司出示本人有效身份证后，将工程就匚入乙方书面指定的账号方为有效，甲方按下表约定分4次向乙方支付工程款,否则不得支付款项.五、工程质量检亘及脸收1 .乙方的每道工序施工完毕，按相关规定办理工程和材料报蛤手续,甲方及时组织有关人员进行检亘检收，并及时签付验收意见，经监理公砺a甲方脸收合格后，乙方才可以进行下道工序施工;给收不合格，承包方在发包方限定的时间内修改后备新睑收.因甲方原因引起的经济支出,由甲方承担.乙方在每道工序施工中要提前自检，发现i可题及时与甲方联系,维修

4、.已施工的分项工程，不牵连上一道工序.2、工程具备浚工验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资将和唆工验收报告，乙方和监理公司审阅资料合格后，甲方在5个工作日内对该分项工程进行验收，最终以建设单位时间安排为准.3.乙方在工程殆收合格后三天内上报工程决算报告,甲方在收到决算报告后IS个工作日内组织审核完毕（最终依据建设单位时间安排为准）.决算计算方式:保温工程总价=实际工程展开面枳X单价六、设计变更及合同价款的调整施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，应在变更前7天向乙方发出书面通知,否则，造成的损失由甲方承担,乙方应按通知进行变更施工,并于5天内根据约定的可调整承包方式

5、提出变更价款的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由甲方承担，甲方在收到变更价款报告之日起15个工作日内予以签字确认，无正当理由不签认时，自变更价款报告送达之日起25个工作日后视为同意变更，由此延误的工期应相应顺延.七.甲方的配合义务甲方应提供的作业条件1、甲方应无做供脚手架，垂直运给，缸生产用水电及仓库用地，住宿方面由发包方提供.2、墙体工程平整度达到要求：灰缝应填满砂浆，超出规范允许误差表面平整度之垂直方向超出4mm,水平方向超出4mm应找平,经监理单位认可发包单位承担或由甲方找平.墙体应清理干净无油法、浮尘等.3 .施工脚手架为甲方施工脚手架.脚手架横竖杆距周墙面、墙角适度，脚手

6、板铺设如与外墙分隔不相适应,由甲方、乙方双方协询解决.4 .预制混J土隔地板接缝外应提前处理好.5 .在乙方进场开工之前，甲方给予防调，提供相应的施工便利.八、安全文明施工1.乙方必须做到安全文明缸，对于乙方发生人为的工伤事故，不论大小，后果一切由乙方承担，甲方概不承担;乙方人员进入施工现场必须接受三级教白，认真填写安全答卷，做好自身安全，做到不伤害他人，也不被他人伤害.6 .对于施工中一切不安全因素及不安全行为，乙方可以拒绝施工,直至危检海肖除.7 .对于乙方在施工现场内外发生打架、斗殴事件，不论大小后果均由乙方负责,甲方概不承担，甲方同时追究乙方每人次500元罚款.发现乙方施工人员有愉盗行

7、为的，按实物价值加倍罚款，以上行为情节严里的，将提交公安机关处理.九、工程保修本工程保修期为一年，保温系统施工结束后一年内由于施工或树斗等原因出现的.质员问Sfi,由乙方负责免费维修/可归责为乙方的除外）.十、违约责任及奖惩1 .由于乙方自身原因造成的工期延误，乙方承担违约责任，每延误一天，乙方承担单栋吩议价款的万分之二的违约金.2 .因甲方原因造成的工期延误，乙方办理延期签证,工期顺延.3、如甲方未能及时付款,则乙方施工工期顺延.付款每推迟一天，工期顺延一天,由此产生的提失由甲方承担.4、工期完工，甲方及时组织验收,依建设单位彳侬理单位的时间安排为准.乙方迸入现场无条件服从甲方管理和规章制度

8、.5、因不可抗力的原因造成的工期延误，工期I螃,双方免除责任.十一、争议的解决方式本合同在随行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可以由当地建设主管部f1.调解，防商或阔解不成的,按下列第二种方式解决.（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向工福施工所在地人民法院起诉.十二、本含同一式二份，目双方签字盖套起生效.发包方（盖京）：承包方（盖至）：法人弋表：法人代表：代理人：代理人：电话：电话：开户银行：开户很行：帐号：帐号：日期：_年一月一日日期：一年一月一日保温施工合同2发包方（甲方）：山河建设集团有限公司西安分公司承包方（乙方）：签订日期：_年_/_日施工合同发包方（甲方）：山河建设集团

9、有限公司西安分公司承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量食理条理和工商行政管理局的规定,遵循平等自愿.公正和诚实信用的原则,经双方友好协商,就泾河新城崇文第3#地块保腐S房工程事宜达成以下协议.第一条工程项目概况：1.工程名梆：2、工程地点：泾阳县崇文摘虎杨村3、工程承包范围及内容：第二条承包方式及费用支付1,承包单价：EPS聚基乙烯保温板工程包工包料综合单价为：65.0011m.以上综合单价含保温系统应用的各种主材、辅料.辅件的采购、安装、市内外运输等全部费用，不含施工配合2,工皿纸面积计管,3、付款及结算方式：甲方每月25日按当月所完成实际工作量的50

10、%支付乙方工程款,待分项工程完工后一次性付清剌余50%工程款.4、双方付款及结算以现金支付或支票转帐支付.第三条工期及延期责任1 .施工工期：哲定于_年_月_日开工，_年_月一日完工,施工周期一天.具体日期以甲方要求为准，乙方不得借故耽误甲方施工.2 .因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延甲方提供的基层主体外地垂直平整度超标修整，一周内停水.停电家计超过8小时，其它人为不可抗拒因素等.3 .非上述原因造成工期延误由乙方承担相关责任及费用.第四条材料及质量标准1 .厂家参照外墙保逅构造图集3陕20xxJ12中保温做法施工.厂家可在满足图集要求的前提下加固十醐.厂家应提供完整可行的施工

11、方案.2 .质量给收应执行建员工程质景检资评定标准.3、厂家提供主要材料的性能检测报告：包括粘结眇浆、EPS聚苯乙编保温板、抗裂砂浆.耐听网格布锚固件等检测报告.4、提供的产品须有国家或省市级质检部门出具的有效的质检报告、厂家产品合格证，禁止使用不合格产品.5、保证工程质量达到良，做到表面平整，阴阳角115.做到工完料净场清，现场垃圾由乙方清理到楼下集中堆放点.6、主材：粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、耐碱网格布、锚固件.抗裂砂浆等.第五条施工配合及贡任规定1、甲方无雌供施工所需水电.共用垂亘运城机械*简易材料堆放室等.2 .甲方应满足乙方进场随工条件,主体埴面垂百、平整度误差应达到结构验收相

12、关规范要求，若超标，甲方应及时处理,乙方应保证做完后的保温系统工程垂直、平整度误差应达到外保温系统工程要求.若超标，乙方应自行及时处理，以达到满足夕固温标准.3 .甲方主体墙面的各种预埋件，在先行安装到位后,乙方方可施工.因甲方原因造成乙方二次安装，甲方应承担相关责任和费用.4、甲方如在乙方已完工的堵面上开槽、开洞，造成质量问题的，乙方不承担击任.如甲方委托乙方开梧、开洞，乙方承担筋量责任，发生费用双方另义.5 .少员不具爸施工条件的部位可作为用项，待条件具备时由乙方及时处理完善.甩项部分可不进入工期约定，不影响双方工程款给付，但不得影响甲方整体工程蛉收.6、甲方负责与其它工种的协调,提供乙方

13、施工工作面.7、开工前，甲方提供施工图纸给乙方复印.8、乙方根据工程具体情况向甲方提供符合技术要求的施工方案.9 .乙方进场后严格按照糜作规程和地工方案安全施工，服从甲方的统一纹理，避守甲方工地管理制度文明施工杜绝一切不良行为做到工完场清莉产生的垃圾清运到甲方指定堆放处，由甲方负责外运.10、乙方应及时向甲方提供完整的产品资料、技术资料、施工验收资料等.11、乙方施工现场必须有专人负责管理，负责双方工作联系与协调，参加工地工作例会.乙方施工现场必须有专职人员持E上岗.乙方代表的工作行为，视同合同行为.12、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施保证施工人员安全，承担由于自身安全措施不力造成事故

14、的责任和因此发生的一切费用,非乙方原因造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用.13、保温工程在进入下一道工序前或甲方验收前，由乙方负责半成品和成品保护;完工验收合格后，交给甲方负责成品保护.第六条违约责任1.由于发包方原因造成停工窝工时应按实际发生情况向承包方赔偿损失.停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依业1.发包方任务不足或因故不能继续限行合同时，双方t办商后可提前终止合同.2、由于发包方施工管理人员哂自误造成的工程质量向曲，其经济损失及有关责任由发包方承担.3、发包方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包方可向发包方发出要求付款通知，发包方收到承包方通知后仍不献要求付款，可与

15、承包方协商签订延期付款协议，经承包方同意后可延期支付;发包方不按合同约定支付劳务费或决笠价余款，双方又未达成延期付款协议，承包方有权书面告知发包方理由，撤走其人员，井依法追索拖欠款及损失赔偿型.4、发包方法反财务管理规定,违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包方由此濯受的经济损失承担连带责任.5.承包方未按发包方选定的施工队伍进场，发包方有权要求承包方进行更换、调整，承包方无法调整时，发包方有权国不安排施工任务，并书面通知承包方，百至终止合同.6、因承包方责任造成啧量事故和延误工期，其工料损失及延误工期所造成的损失概由承包方承担.7、因承包方对单项工程施工力量不足或质量达不到发包方要求，发包方有权再次发包.第七条其它约定1.图纸如有变更甲乙双方需物身份证后方可施工,签证可作为双方结兑依据.2.本合同履行过程中，凡涉及经济利益方面的事直，须由双方合同代表人签字并加盖单位公章后生效.3.协议中如有未尽事宜，双方友好侨商解决.若防商未果,可向当地人民法院诉讼解决.第八条本协议一式酗.甲乙财,自防议签订之日起轨工程验收合格,费用付清，本册议自行终止.发包方（章）：承包方（在）:法定代表人：法定代表人：