2024正规居间的合同范本（31篇）.docx

《2024正规居间的合同范本（31篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024正规居间的合同范本（31篇）.docx（91页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、2024正规居间的合同范本（31篇）2024正规居间的合同范本（通用31篇）2024正规居间的合同范本篇1甲方：乙方：发包方决定，将程发包给承包方施工，为确保双方权利和义务,经甲乙双方共同协商达成以下协议，以便双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包内容：办公楼内木作天棚、门套、窗帘盒、窗套、踢脚线与铝质天棚、轻钢龙骨纸面石膏板、型龙骨丁棉板、标准门制安、执手锁、门吸及卫生间隔板拆除、安装，涉及班组的全部清洁按发包方要求进行清除，做到工完场清。四、工程承包方式：包所有人工单包方式。五、工程结算方式：按木作天棚（元肝），门套（元），窗帘盒（元），窗套（元），踢脚线（元），铝质天

2、棚（元行），轻钢龙骨纸面石膏板（元肝），矿棉板（元肝），标准门制安（元套），执手锁（元把），门吸（元个），卫生间隔板拆除、安装（元楼层），付款方式按施工完成工程量的%支付工程进度款，工程全部竣工经甲方验收合格后付清工程款。六、工程开竣工时间：开工时间：年月日，竣工时间：年一月一日，施工总日历天数：天。七、工程违约责任：承包方必须在本合同约定工期内保质按期完成本工程全部施工内容，其中在施工中因天气和施工机具故障及其他任何原因影响工期均由承包方自行调节施工人数，加班加点完成所耽误的工期。发包方对施工工期概不顺延，均应由承包方负责。八、工程安全施工贲任：承包方必须按照建筑工程安全操作规程，组织工人施

3、工，做好工人的39；安全教育工作，杜绝违章作业,在正常施工中所发生的一切伤亡事故，由发包方和承包方协商处理,如因违章作业而造成的伤亡事故则由承包方负责，发包方一概不予承担任何责任。九、其它事宜：若承包方中途由于施工人员不到位，经发包方给予限期完成施工任务警告后，承包方的人员仍未到位，拖延工期,发包方有权撤换承包方施工资格，承包方将无条件限期撤出施工现场。承包方所剩的一工程款将用来支付发包方的损失。十、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，工程完工后本合同自动失效。甲方（签字）：乙方（签字）：年月日2024正规居间的合同范本篇2甲方（委托方）：地址：法人代表：乙方（中介方）：身

4、份证号：上述甲方（委托方）委托乙方（中介方）协助甲方为其进行承包建筑工程，达成居间合同如下：一、居间事项：承包建筑工程：乙方协助甲方取得位于项目的工程施工权。二、居间任务：乙方为上述项目，向甲方提供信息、推介服务，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈，并利用自身的社会资源关系开展协调工作，以最终促成甲方与开发商签订该工程项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。根据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，甲方同意按如下方式支付居间费：1、当乙方协助甲方，

5、促成甲方与程项目的专业承包施工合同，甲方愿意支付乙方人民币万元（税后）居间费；2、付款时间：在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功，甲方同时支付居间费万元人民币，剩余的居间费用。3、付款方式：甲方须以转账的方式支付乙方费用，甲方通过银行转入乙方指定的账户上（乙方指定帐户为：行户名：），其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。三、甲方责任和承诺：本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体重事会成员一致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。乙方促成甲方和何理由单方面终止与乙方的居间（委托）关系，不

6、得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元整（税后），作为对乙方的,补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触；如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。五、本合同

7、一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方：乙方：法人代表筌章:签名：年一月B2024正规居间的合同范本篇3甲方（委托人）：乙方（居间人）：甲、乙双方经友好协商，乙方同意将深圳市龙岗区实业发展有限公司（组织机构代码：,下称该公司）的股东居间介绍给甲方，以便甲方与该公司股东就股权转让达成协议，现甲、乙双方商定以下居间协议条款，以资共同遵守。1、甲方义

8、务甲方或（及）其关系人与该公司股东就股权转让达成协议后3日内，向乙方支付居间费人民币圆整（元正）。2,乙方义务本协议生效后，乙方将该公司股东介绍给甲方，积极撮合甲方与该公司股东就股权转让达成协议。3、甲方权利本合同生效后，甲方有权要求乙方披露该公司股东，甲方或（及）其关系人与该公司股东就受让该公司100%股权达成协议。4,乙方权利4.1乙方有依照本合同收取居间费的权利。4.2非因乙方原因，甲方与该公司股东发生争议或（及）造成一方或双方损失的，乙方有豁免权。5、名词解释甲方“关系人”是指包括但不限于与甲方具有以下关系的个人或组织：甲方直系或旁系血亲、姻亲；甲方任职或拥有股份、份额的公司、企业或其

9、他组织；甲方通过关联交易、合同等实际控制的个人、公司、企业或其他组织；其他由甲方实际控制的个人、公司、企业或其他组织。6、违约贲任、纠纷处理6.1 甲方违反本合同第1条约定的，乙方有权要求甲方支付双倍的居间费。6.2 乙方违反本合同第2条约定的，甲方有权不予支付居间费。6.3 因本合同发生纠纷的，甲方、乙方应提交深圳仲裁委裁决。因仲裁发生的仲裁费、调查取证费、鉴定费、律师费等均由违约方承担。7、生效要件、合同文本本合同经甲方、乙方陈建波签字后即具法律效力。本合同壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份。甲方（正楷签名）：乙方（正楷签名）：年一月一日2024正规居间的合同范本篇4甲方（委托人）：乙方（居

10、间人）：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1.1.乙方接受甲方委托，负责就有限公司厂区建设工程项目（以下称该工程项目），推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并取终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务2.1 乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息,并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总

11、承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。2.2 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。2.3 乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。三、甲方义务2.4 方负责提供资质证书、营业执照等相关费料：负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好箔定合同前系列需要的手续准备。3.2 如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲

12、方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3 如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:1.1 本项目居间费用为工程造价（剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价）金额%（税后）作为酬金。甲方应无

13、条件地按照事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的%计一万元（税后），作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。1.2 本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割50%居间服务费，计万元；工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔251的居间服务费，计万元;当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务费，计万元（按工程审结价进行调整后支付）.4. 3甲方按照下列支付分流表金额分配，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费

14、支付分流表：五、特别约定：4.1 甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条；追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5%。滞纳金；按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方承担。4.2 居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠给或资金纠纷，与居间人无关,居间人不承担任何责任，一切

15、法律责任和经济风险由甲方全部承担。5. 3本合同书为不可欲消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。六、保密事项6.1 甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。6.2 乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。七、合同终止7.1 本合同签字生效后，如果年12月30日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。7.2 如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。7.3 甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1 本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。9.2 本合同双方绦字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人