履约担保合同.docx

《履约担保合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《履约担保合同.docx（10页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、履约担保合同履约担保合同1致：先生（女上）为我单位_（职位）.在单位服务了_年的时间。他的年收入为万元人民币。他将利用假期赴参展。此次参展的费用由本公司承担。他的职位将被保留到他如期返回中国。我中位担保将会在货国参展期间遵守当地法律并在旅游结束后按期返回中国。如果仃滞留当地或违返当地法律，我公司愿意承担元人民币内款，并放弃申诉和抗辩权。此份担保函的扫描同时具有法律意义。谙您予以其签证。名称：单位地址：单位电话：现今家庭住址：领导姓名/职务：日期：单位注册号：年月日履约担保合同2合同履约担保的形式有哪些？银行履约保函银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。银行保函分为

2、有条件的银行保函和无条件的银行保函。有条件的保函是指下述情形：在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师出具证明说明情况，并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定，确认后才能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项.建筑行业通常倾向丁采用这种形式的保函。无条件的保函是指下述情形:在承包人没仃实施合同或者未履行合同义务括号内填写“Y”表示选择项，琅写“N”表示非选择项）：O1、代投标人向贵方支付投标保证金元：O2,如果招标人选择次低标中标，本保证人向招标人支付中标价与次低标价之间的差额，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围，即不超过元：O3,如果贵方选择1R新招标

3、，保证人向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第条约定的保证范用，即不超过元。三、保证期间：保证期间为自本保函签发之日起至招标文件规定的投标有效期届满后日，即至年月日止。四、代偿时间：本保证人在收到贵方书面索赔通知后日内，按照本保证函的承诺承担保证责任。索赔通知应写明要求索赔的金额，并附有说明投标人违约造成货方损失情况的证明材料。五、保函生效：自本保证人签字或盖章之日起生效.六、免责条款1、如贵方未经保证人同意修改招标文件，致使投标人不能履行义务,本保证人不承担保证贡任。2、依照法律规定或你方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证费任：3、因政府的政

4、策或命令，导致投标人不能履行义务的。七、争议的解决：如因上述担保发生纠纷，由员我双方协商解决，协商不成的，可通过诉讼程序解决，诉讼管辂地法院为法院（也可以选择通过仲裁程序解决）。八、附则：本保函式两份，招标人和保证人各执份。保证人：怯定代表人（或授权代理人）：年月日履约担保合同4（受益人）：（委托人）系我行客户，其结算保障金存款户帐号，该单位已于年_月一日与你方签署（合同或向工程投标）编号.我行已接收该单位委托，愿对该能位履行上述合同（投标书）商定的任务供给担保。如该单位不实行合同，且不自动支付违约金，我行愿承当担保义务，按合同的规定，代为支付违约金元1我行担保额度随合I可逐渐履行而相应递减.

5、除本保函固定条款中划定的终止保函效率的前提外，当呈现下列情形时，担保银行也可撤销本保函：担保银行（盖堂）：法定代表人（签字）：年一月一日履约担保合同5承包人履约保函;尊敬的（业主）：;鉴于贵方与（以下简称“承包商“）就项目于:一、保证的范围及保证金额：;1、我方的保证范闱是承包商未按照主合同的约定履行；2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%,数：二、保证的方式及保证期间；1、我方保证的方式为：连带成任保证；2,我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同;三、承担承包人履约保函尊敬的（业主）：鉴于贵方与（以下简称“承包商”）就项目于年月日签订编号为的G建设工程施工合同（以下简称主合同），

6、应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：、保证的他用及保证金额：I、我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定股行义务，给货方造成的实际损失。2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款也数额最高不超过人民币元（大写：）.二、保证的方式及保证期间1、我方保证的方式为：连带贡任保证。2、我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内.世方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。三、承担保证货任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证费任：（D由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行

7、主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的.安拷贵方要求我方承担保证贡任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成货方损失情况的证明材料。优方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到员方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，贵方

8、未书面向我方主张保证贡任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证贡任解除.3、我方按照本保函向货方履行保证费任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划HS）之日起，保证货任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项卜的保证责任亦解除。我方解除保证货任后，贵方应自我方保证送任解除之日起本保函失效.六、免货条款1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或货方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦

9、免除其相应的保证责任。3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商奏任致使我方保证费任加IR的，需征得我方出面同意，否则我方不再承担因此而加盎部分的保证责任。4,因不可抗力造成承包商不能履行义务的,我方不承担保证奏任.七、争议的解决双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不成解决的由邢台市桥西区人民法院管辖解决，八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。保证人：法定代表人：（或授权代理人）一年一月一日展约担保合同6根据本担保书，（承包人名称）做为委托人（以卜称承包人”,）和（担保公司，证券公司或保险公司名称）做为担保人共同向债

10、权人（展上名称）（以F称鹿A承担支付人民币元的货任，承包人和担保人均受本担保书的约束。鉴于承包人已于年月日同雇主签署了（合同名称）的书面协议，卜.文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改；本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的贡任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约，而雇主又极行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：1.根据合同耍求完成合同:或2 .按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和麻主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付”合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有先任承担

11、的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或3 .付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。本担保人不承担大于本担保书限额的货任。任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷货任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的货任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明，担保人（公章）：承包人（公章）：代表（签名）：代表（签名）：年_n_H年.HIi签订地点：签订地点：履约担保合I可7（受益人）：（委托人）系我行客户，其结算保障金存款户帐号,履约类保函担保合

12、同范本。该单位已于年月_日与你方签署（合同或向工程投标）编号,合同范本履约类保函担保合同范本.我行己接收该单位委托，愿对该单位履行上述合同（投标书）商定的任务供给担保。如该单位不实行合同，且不臼动支付违约金，我行愿承当担保义务，按合同的规定，代为支付违约金元。我行担保额度随合同逐渐履行而相应递减.除本保函固定条款中划定的终止保函效率的前提外，当呈现卜.列情形时，担保银行也可撤销本保函：。担保银行（盖章）：法定代表人（签字）：年一月B履约担保合同8履约担保合同甲方:住所：公民身份号码：联系电话：乙方：住所：公民身份号码：联系电话：丙方：住所：公民身份号码：联系电话：甲、乙、丙三方在平等、自愿、合

13、法的基训上，根据担保法合同法民法总则等相关法律的规定乙方就甲方与丙方于年月日签订的X合同（合同编号：）提供版约担保，经友好协商达成如下担保条款：一、被担保的主债权种类、数额上述主合同项下丙方未在约定期限内配合甲方办理不动产转移登记手续，不履行主合同约定的义务，丙方违约以致解除合同产生的合同之债。二、债务人履行伍务期限上述主合同约定丙方将合同所涉房屋转移登记期届满，丙方未将合同所涉房屋转移登记至甲方名下，甲方通知（包括但不限于微信、短信、电话、书面通知）丙方解除合1可，自丙方收到通知之日起应当返还购房款并按照主合同约定承担违约货任。三、保证方式乙方承担连带责任担保。四、保证担保范围乙方时解除主合

14、同时丙方应当返还甲方的购房款元及丙方违约应当支付的违约金、甲方律册代理费承担担保货任。五、保证期限自主合同解除，甲方与丙方债权债务关系确定之日起两年。六、乙方权利本合同签订后，甲方向乙方支付履约担保费壹万元（小写：元），乙方向甲方出具收条。七、其他若因本合同发生争议，三方均可向市人民法院提起诉讼0本合同一式三份，自各方签字捺印之日起牛.效，甲、乙、丙三方各执一份，各份具有同等效力。甲方：乙方：丙方：日期：日期：日期：履约担保合同9I、银行履约保函银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右.银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函.某有条件的保函是指卜述情形：在承包

15、人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师出具证明说明情况，并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定，确认后才能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项，建筑行业通常倾向于采用这种形式的保函。无条件的保函是指下述情形：在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由。只要看到承包人违约，就可对银行保函进行收兑。2,履约担保书殖约担保书的担保方式是：当承包人在履行合同中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。工程采购项目保证金提供担保形式的，其金撷一般为合同价的30%50承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式，有利广工程建设的顺利进行，因此是我国工程担保制度探索和实践的重点内容。3、履约担保金履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，额度为合同价格的10%;综上，合同履约担保的形式主要有三种，即银行履约保函、咫约担保书以及履约担