施工合同延期协议书通用 (6).docx

《施工合同延期协议书通用 (6).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同延期协议书通用 (6).docx（3页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、施工合同延期协议书通用合同方信息甲方：甲方名称地址：甲方地址联系方式：甲方联系方式乙方：乙方名称地址：乙方地址联系方式：乙方联系方式第一条协议背景1.2由于不可抗力或其他不可归责于甲乙双方的客观原因,导致工程的实际完工时间无法按原始合同约定完成。第二条延期事项2.1 经甲乙双方协商一致，同意将工程完工时间延期至延期后的完工时间。2.2 本协议其他条款不变，仍然继续履行。第三条延期责任3.1 本次延期并非因乙方原因导致，因此乙方不承担任何责任。3.2 因延期导致的后续费用和损失，由承担责任方承担。第四条质量保证4.1尽管延期，乙方仍保证工程质量符合原始合同的约定，并在延期后的完工时间内完成工程验

2、收。第五条支付进度5.1 本次延期不影响工程款支付进度，乙方应按照原始合同约定的支付节点提出付款申请。5.2 甲方应按照原始合同约定的付款方式和期限支付工程款。第六条违约责任6.1 如甲乙任何方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。6.2 违约责任的具体内容，按原始合同的违约贲任条款执行。第七条争议解决7.1 甲乙双方之间因本协议或工程事宜产生的纠纷，应友好协商解决。7.2 如协商不成，可向指定仲裁机构或法院提起诉讼或仲裁。第八条生效8.1 本协议经双方签字盖章后生效。8.2 本协议一经生效，即成为原始合同的补充协议，具有同等法律效力。8.3 本协议共计页数页，全部页数页具有同等法律效力。甲方：甲方名称盖章：日期：日期乙方：乙方名称盖章:日期：日期