委托承担工程可行性研究合同（3篇）.docx

《委托承担工程可行性研究合同（3篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《委托承担工程可行性研究合同（3篇）.docx（8页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、委托承担工程可行性研究合同（3篇）委托承担工程可行性研究合同（通用3篇）委托承担工程可行性研究合同篇1订立协议双方：发包人:承包人：省县,以下简称发包人省设计院，以下简称承包人经双方协商，由发包人委托承包人承担工程的可行性研究，特订立本协议。第一条发包人在协议签订之日起天以内，向承包人提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。1.提供数据、资料的内容如下：o2.在协议期内，发包人进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包人，必要时可吸收承包人参加本工程可行性研究的人员参加。第二条承包人应在年月日以前，向发包人提交本协议工程的可行性报告，并

2、对此承担责任。可行性报告内容应包括：1 .经济评价指标：投资内部收益率：投资回收期：2 .贷款偿还能力分析：3 .外汇偿还能力分析：4 .盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：5 .结论：承包人应向发包人提交可行性报告份。发包人如在协议期间对工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包人对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本协议进行修改，或增加任务变更，或另订协议。第三条费用支付条款1 .本工程的可行性研究费为人民币元整。于协议生效之日，发包人应向承包人付给上述金额的20%,所余金额于协议期满时全部付清。2 .发包人中止协议时，无权要求承包人退还定金。3 .承包人不履行本

3、协议规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。第四条违约罚金1.承包人不按协议规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的5%,作为违约罚金。2 .承包人提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误纯属承包人造成的，应扣除其所应得费用的10%30%,视错误性质严重程度而定。3 .因发包人责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。4 .发包人超过协议规定日期付费时，应偿付给承包人逾期违约罚金，以每逾期一天按协议规定费用的5%计算。第五条本协议自签订之日起生效。协议中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本协议具有同等效力。

4、第六条本协议正本一式2份，双方各执一份。协议副本一式份，送各一份备案。发包人:地址：负责人：联系人：开户银行：帐号：电话号码：承包人：地址：负责人：联系人：开户银行：帐号：电话号码：年月B委托承担工程可行性研究合同篇2本协议书于年_月_日由_（以下简称“业主”）为一方与一（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。兹为以下事项达成本协议：本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：中标函；上述投标书；合

5、同条件；规范；图纸；工程量清单。3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。在在场的情况下，盖的正式印章如下：或在在场的情况下，由上述签字盖章并递交。业主签名：承包人签名：联系人：联系人：年月日委托承担工程可行性研究合同篇3合同编号：发包方（甲方）：签订地点：承包方（乙方）：甲乙双方根据我国

6、合同法及相关法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装饰（修）合同，具体条款如下：1、工程概况：2、工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：承包内容：3、开工日期：工期：4、工程质量标准：5、工程造价：（人民币大写）（人民币小写）6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的机尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维

7、修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则一年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。10、结算按执行。11、违约责任1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的,应支付合同总价的%为违约金。；2）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失

8、;3）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延；4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的为违约金；12、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第一种方式解决：1）、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；2）、向合同签订地人民法院起诉。13、其他具体规定14、附则1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。2）、本合同签订后工程不得转包。3）、本合同若有附件，则附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方乙方单位名称：单位名称：（加盖合同专用章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：联系电话：联系电话：帐号：税号：邮编：邮编：传真号码：传真号码：开户银行：开户银行：户名：户名：账号：账号：签约日期（即合同生效日期）：年月日