施工资料合同.docx

《施工资料合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工资料合同.docx（15页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、施工资料合同施工资料合同篇1经甲乙双方友好协商，一致同意以下各项条款内容：一、双方名称、场所、联系电话：二、标的：1、甲方愿意将工程所有施工技术资料发包给乙方。2、本合同中所指“施工技术资料”是指：桩基资料、土建资料、水电安装资料（普通建筑室内水电安装资料、强电部分）、钢结构资料、幕墙资料、智能化控制资料（弱电部分）、竣工备案资料、安全台帐资料、消防资料、竣工图编制。3、本条第二款中“竣工备案资料”是指建设单位向当地建设行政主管部门办理房屋备案所用的所有资料；若本工程建设单位委托施工单位负责编制，则乙方愿意替甲方完成“竣工备案资料”的编制工作（但该部分费用须另行结算，详参本合同第条第款）。三、

2、数量：1、本工程施工技术资料合计一式三份，一份由乙方负责移交当地城建档案馆，一份由甲方负责移交建设单位，一份由甲方负责移交施工单位。2、本工程施工技术资料一式三份中仅一份为原件且须移交当地城建档案馆，其余两份均为复印件或影印件;3、若本工程甲方认为施工技术资料原件份数不足须增加，则该部分产生的费用须另行结算（详参本合同第六条第二款）。四、质量：1、乙方须按当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。2、本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方；否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。

3、3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理（签名）、“设计单位（签章）”等签字盖章均由甲方自行负责，且与乙方无关。4、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆。五、专用条款：1、甲方在工程刚开始时须移交给乙方一套完整的施工图纸，工程结束后归还甲方，乙方须负责保管好。2、甲方在工程施工过程中须及时把相关工程变更联系单、原材料/构配件/设备质量保证资料（包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等）移交给乙方，且须均为原件，否则因此产生的责任由甲方自行负责。3、工程各项验收前五天甲方应提前通知乙方做好充分的准备工作。4、工程施工过程中甲方

4、须及时配合乙方准备把相关试件试块送达当地检测中心，并由甲方负责送样费用。5、本工程施工技术资料所用纸张、打印复印耗材、档案盒（袋）、笔等均由乙方向甲方实报实销，但须以有效凭证为据。6、本工程所发生的有关原材料构配件、试件试块测试由甲方自行负责；若由乙方负责填报发送，则甲方应在报酬中另行计算（取样制作等工作由甲方自行负责）；7、乙方基于双方的友好合作、相互信任、社会信誉及本工程施工进度等因素，乙方愿意为甲方无偿提供如下服务：乙方替甲方完成本条第六款所述内容，但当发生困难时仍须由甲方自行出面解决；8、甲方须在竣工验收完提交乙方两套完整的施工图纸，便于编制三套竣工图（若甲方认为竣工图套数不足须另行增

5、加，则该部分产生的费用须另行结算，详参本合同第六条第三款）。9、甲方须为乙方在工程现场单独设立一办公室，内置一台复印机、一台电脑、一台打印机（最好是激光型）、两张办公桌、三张办公椅，并保证电脑能宽带上网。10、其他需要申明的内容有：六、报酬：（一）支付金额：12圆人民币）支付给乙方作为报酬（此费用已包括本合同第五条第六款所述费用）。2圆人民币）支付给乙方，作为本合同第二条第三款所述费用（即编制竣工备案资料）。3圆人民币）支付给乙方，作为本合同第二条第三款所述费用。（二）付款方式：4、本条第一款所述资金付款方式为：本合同经甲乙双方签字盖章生效即预付3096,主体中间结构验收即支付40%,竣工验收

6、即支付20%,竣工备案资料编制完成、资料移交完毕即一次性付清余款。5、本条第二、第三款所述资金付款方式为：在竣工验收即一次性付清。七、合同时限：1、本合同自甲乙双方签字盖章后即行生效。2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务该合同自行失效。八、违约责任：1、甲方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须立即执行，二是甲方若想推迟执行时限则须征得乙方的书面同意，否则乙方可以提请仲裁或法院。2、乙方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须立即执行，二是乙方若想推迟执行时限则须征得甲方的书面同意，否则甲方可以提请仲裁或法院。3、乙方延误甲方正当合理的,工程验收、资料移交事项的，由乙方立即整改完毕，并由

7、乙方负责一次性赔偿给甲方5000元（即伍仟圆人民币）的违约金。4、若甲方未按本合同规定的支付金额、付款方式支付资金的，应当一次性支付完应支付部分资金并且赔偿给乙方5000元（即伍仟圆人民币）的违约金。九、合同争议解决方式：1、若甲乙双方发生合同争议，须按如下顺序处理争议：首先由甲乙双方自行友好协商解决，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效；若上款未见效果，则甲乙双方任一方均可提请双方均信赖的单位或个人出面调解处理，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效；若上述两款执行后仍未见效果，则任一方均可提请仲裁机构

8、或法院进行裁决，且双方均须执行裁决意见。十、合同其他规定：1、本合同所有文字、数据不得采用手写涂改增删，必须经双方协商同意后重新电脑打印，双方重新签字盖章方为有效，否则一律无效。2、本合同尚有附件施工技术资料承包合同附件，附件须与合同母体同时执行，附件若与母体发生矛盾须按附件执行，附件和母体具有同等法律效力。3、本合同（包括所有附件）均须壹式贰份，甲乙双方各执壹份,且具有同等法律效力。4、本合同订立过程、合同内容等与现行国家法律、法规相抵触处，均按现行国家法律、法规执行。甲方：乙方：签证日期：签证日期：施工资料合同篇2甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：兹因甲方工程建设的需要，由乙方负责承包甲

9、方工程的施工技术资料整理、编制工作，现根据平等、自愿的原则，经甲、乙双方充分协商达成共识，特签订本协议。一、合同期限：以完成本工程任务为期限，自年月日起至一年月日止该工作任务完成为标志。二、承包内容：1、乙方负责本工程土建施工技术资料（包含：基础、主体、装修、屋面四个分部质保资料的制作与收集整理）。不包括各专项专业单位分包资料、水电安装资料、安全资料和施工组织设计及各专项方案的编制、竣工图绘制。2、乙方不负责工程现场的钢筋及焊接等原材料的取样及砂浆与混凝土试块的制作、拆模及养护工作，只负责试验材料的送检委托工作。三、承包方式及单价：按建筑面积（建筑面积按实结算，地下室面积如不在建筑面积之内，地

10、下室按一层计算）承包甲方本工程的施工技术资料，建筑面积暂定11承包单价为2.5元f（本价格为工资成本费，不含税及各种试验费，不提供发票）合计元（大写：）。四、付款方式：工程开工，甲方先付于乙方IOooo元（用于前期办公用品的购置），剩余的资金按照工程进度进行付款：1、基础结构验收完毕后，付总价款的20%。2、主体结构施工至一半时，付总价款30%。3、主体结构验收完毕后，付总价款的30%。4、室内外粉饰完毕后，付总价款的10%。5、竣工验收完毕，付到总价款的95机6、待工程备案手续完毕后，一个月内将剩余工程款一次付清（如因甲方原因，备案工作无法在2个月内完成，视为备案完毕）甲方（盖章）：乙方（签

11、名）：代表（签名）：年月日施工资料合同篇3建设施工合同1.订立施工合同应具备的条件：(1)初步设计已经批准。(2)工程项目已经列入年度建设计划。(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。2 .建筑工程合同文件的组成：(1)双方签署的合同协议书。(2)中标通知书。(3)投标书及其附件。(4)本合同专用条款。(5)本合同通用条款。(6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。3 .施工合同示范文本是由协议书通用条款专用条款三部分组成的，并附有3个附件。4 .通用条款不能完全适用于各个具体工程，因此，配之以

12、专用条款对其做必要的修改和补充。5 .重新检验(单选题)检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。6 .暂停施工(1)发包人原因造成的暂停施工（2）承包人原因造成的暂停施工（3）意外事件造成导致的暂停施工7 .不可抗力所造成损失的承担工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。8 .施工合同的解除1）可以解除的情形（1）发包人、承包人协商一致，可以解除合同。（2）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议

13、，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。（单选题）2）解除合同的程序3）合同解除后的善后处理9 .承包人承担违约责任的4种方式：（多选题）1）赔偿因其违约给发包人造成的损失2）支付违约金3）采取补救措施4）继续履行10 .试述建设工程施工合同订立的,条件和程序（简答题）订立施工合同应具备的条件：(1)初步设计已经批准。(2)工程项目已经列入年度建设计划。(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。订立施工合

14、同的程序：对于必须进行招标的建设项目，工程建设的施工都应通过招投标确定发包人，中标通知书发出后，中标人应当与招标人及时签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。施工资料合同篇4甲方：(发包方)乙方：(承包方)根据国家、住建部、地方的法律法规及甲方有关安全与文明施工的管理规定，经甲、乙双方协商，在乙方承包合同范围内签订本“安全与文明施工协议书”，以明确甲、乙双方安全与文明施工的责任、目标和要求，作为工程承包合同的组成部分，并共同严格遵守。一、安全生产、文明施工(一)甲方权利义务：

15、1、对于乙方违反国家及地方有关安全生产的法律、法规、标准、规范的行为，或者乙方未严格落实本协议约定责任，甲方有权对乙方处罚、要求限期整改、停工及单方终止合同。2、对于乙方的安全生产及其管理情况，甲方具有知情权、检查权。3、甲方应当对有关安全施工的技术要求向乙方及其班组人员做安全技术交底，书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，并由双方签字确认。（二）乙方权利义务：乙方作为本工程承包单位，对本工程的安全与文明施工工作统一管理，全面负责。1、进场人员须符合用工条件及甲方使用要求，所报人员名册应与实际相符，不得擅自更换。人员需调换时，应提前通知甲方，经同意后办理有关手续，严禁私招乱雇。乙方必须保证上岗人员证件（身份证、居住证、上岗证、平安卡或特殊工种操作证等）齐全，证件不全及不符合上岗作业条件者不得上岗，若因手续不齐或提供虚假资料造成的责任和损失由乙方负全部责任。每发现1人/次，罚款200元。2、乙方进场人员必须接受项目部组织的“三级安全”教育及相关培训，考核合格后方可上岗，未经教育培训的人员严禁进入施工现场作业；如发现一人未进行安全三级教