河北某商住楼基坑降水及边坡支护建筑工程施工合同.doc

《河北某商住楼基坑降水及边坡支护建筑工程施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河北某商住楼基坑降水及边坡支护建筑工程施工合同.doc（7页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、 建筑工程施工合同工 程 名 称： 某某商住楼 发包方（甲方）某某房地产开发有限公司承包方（乙方）某某地质工程公司签订日期建设工程施工合同工程名称：某某商住楼 工程地址：廊坊市北凤道南，新开路东发包方（简称甲方）：某某房地产开发有限公司 承包方（简称乙方）：某某地质工程公司 根据中华人民共和国合同法、劳动法、建筑法和参照某某建委，河北省廊坊市建委有关建设工程施工的规定，明确双方在工程中的权利、义务和经济责任，本合同为简化合同，突出重点，削繁求简，作为双方的法律依据。现经双方洽商同意，签订本合同。一、工程概况1、承包范围：基坑降水及边坡支护 2、规 格：地下室面积185.6m*58.1m 3、工

2、 作 量：详见双方签字认可的预算表 4、正负零标高：绝对标高14.20m 6、基槽深度：12.200m 7、水位埋深：5.10m6.70m 二、承包方式：包工包料 自2010年10月20日始至2010年11月18日，工期为30日历天三、工作量：详见施工图纸及预算表 （作为合同附件使用,与本合同具有同等法律效力） 四、合同价款：.00元（大写：陆佰伍拾万元整）五、质量标准：工程质量标准：合格六、付款方式（金额及时限）：1、预付款：合同签订后三日之内支付合同价款的10%，完善财务手续后支付到合同价款的20%。2、工程进度款：工程完工后支付合同总价款的30%。3、竣工验收款：竣工验收合格后结算完毕后

3、6个月内支付，支付至结算价款的90%。4、质保金占结算价款的10%，质保时限壹年，至质保时限到期之日起30日内付清余额（无息）。5、水电费结算方式：打井、打桩及护坡所需的电费由乙方承担，降水用电费用（两个月之外）由甲方承担维持约半年。6、乙方在领取工程款时，乙方提供相应的建筑业发票。七、甲方责任1、开工前保证做到“三通一平”，提供隐蔽物（如地下管线、人防、钢筋混凝土及砖石构筑物等）具体位置，事先明确处理方式。2、提供施工必需的图纸及技术资料。负责抄平、放线（场地范围标高、桩、孔位置及标高等）。3、协助提供三材堆放加工场地及电源、水源。4、为现场办公及住宿提供方便。5、由于甲方的原因（变更设计、

4、增减工程量、改变工期、施工前故障未能及时排除、单方无故撤销协议等）而造成的延期、返工、窝工，应按实际数量，给乙方相应增减调整。6、指派现场负责人员，处理日常质量、表报等交接事务。7、如产生工程质量维修承包人未及时进行修复的情况下，发包人将有权自行委托其他施工人员进行修复，所产生的费用自该质保金中扣除；如质保金不足以支付各项维修费用时，承包人须补足不足部分的费用）。承包人对发包人支付工程进度款时关于农民工工资保证条款：承包人应保证民工工资款得以专款专用。承包人拖欠民工工资或将民工工资款移作他用，发包人可以拒绝支付工程款并由承包人承担因此而引起的一切后果和责任。为增强民工工资发放问题的确定性及可操

5、作性，每次支付工程款前，承包人应向发包人提供上一次付款向农民工发放工资明细表（须经监理单位确认），并明确所包括的工资数额、标准及办法（内容包括姓名、日工资额、实际工资额、申请领款人、身份证复印件、手印）并以此作为承包方申请支付工程款的前提条件。8、发包人对发包人代表权力做如下限制： 1.日常施工问题处理、联系，负责发包人内部管理岗位职责范围内工作。2.对设计变更、洽商的确认须有发包人工程、预算、审计及主管工程副总/总工程师共同签字方为有效并作为决算依据。八、乙方负责：1、按甲方提供的施工图纸及要求，按设计方案及规范进行施工。2、如遇故障及困难无力解决，应及时建议甲方作出变更，经双方洽商同意后，

6、双方代表签署书面洽商单，方可改变施工方案。3、接受甲方、设计单位、质检部门按设计图及有关规范要求进行质量安全等检查。4、按规定时间，填写质检及进度报表。5、负责本单位的设备、材料、人员的安全、维保工作，遵守现场治安规定，乙方施工造成的安全事故，由乙方自行承担。6、无充足理由施延工期或返工，责任自负，并赔偿甲方全部损失。7、工作量如有增减，双方另行洽商，按本合同第6.8条经双方负责人签署后生效，方可增减造价，否则按承包总造价结算。8、乙方不得自行分包本工程，否则甲方有权单方解除合同，并赔偿甲方所有损失。9、桩使用商品砼。10、乙方负责对基槽周边建筑的沉降观测，保证周边建筑的安全。由于护坡原因引发

7、的周边建筑安全事故由乙方承担全部责任。11、乙方保证按照合同规定的工期完成工作，否则承担甲方全部损失。12、乙方负责提供竣工验收的全部资料，否则甲方有权拒绝支付竣工验收款。13、乙方保证其所承包的工程质量，达到合格标准，出现的质量事故由乙方全部负责。九、竣工结算与结算款结算方式:固定合同总价款加工程变更洽商项目（变更项目须有发包人工程、预算、审计及主管工程副总或总工程师共同签字方为有效并作为结算依据）增加费用计取直接费用（含税金）。十、违约条款:1、双方保证按照合同履行各自义务，如非因甲方原因造成的工期延误，乙方每延期一日向甲方支付合同价款的千分之二作为违约金，并承担甲方实际损失。2、如因乙方

8、原因造成工程质量不合格，乙方负责无偿返修，并承担甲方全部损失。3、甲方负责按合同要求拨付款项给乙方，如非因乙方原因造成款项的迟延给付，甲每延期一日向乙方支付合同价款的千分之二作为违约金。十一、附则1、本合同一式6份，甲方3份，乙方3份。2、本合同自正式签订之日起生效，工程款结清后失效。3、在施工过程中，遇到不可抗拒的特殊情况或其它未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，向工程所在地法院诉讼。4、奖、惩条款，双方根据情况，附在合同内或另签协议。5、合同签订后，双方根据实际情况可对合同进行补充，必须有双方权利代表人签字并加盖公章（甲方代表： 乙方代表: ），方可作为合同附件使用。甲方（签章） 乙方（签章）代表（签字） 代表（签字）地址： 地址：电话： 电话：开户银行及帐号： 开户很行及帐号： 合同签订日期 年 月 日