《某输变配电工程施工合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某输变配电工程施工合同.doc(7页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、某某省电力基本建设输变配电工程施 工 合 同项目名称: 建设单位: 施工单位: 签订时间: 年 月 日 工程施工合同立合同单位: (以下简称甲方) (以下简称乙方)为了明确双方责任,保证工程质量,确保工程进度,确保工程按期投运。根据中华人民共和国合同法及国家有关法令、政策和上级主管部门规定、文件,经双方协商一致,签订如下条款,以资共同信守。第一条 工程概况1、工程名称: 2、工程性质: 3、建设地点: 4、建设规模: 第二条 发承包范围 第三条 承包方式 。第四条 承包合同价款施工工程费用 万元包干。第五条 工 期1、计划开工日期 年 月 日计划竣工日期 年 月 日2、具体开工日期以预付款到位
2、后开始计算,工期为 天。3、如发生下列情况之一工期相应顺延:青苗清障受阻;连续5天以上雨雪;现场不具备施工条件;人力不可抗拒原因;停电原因;甲方延期支付预付款。第六条 开工条件1、甲方在开工前5天内通知乙方;2、资金能满足工程进度需要;3、施工现场具备施工条件。第七条 物资供应方式材料供应: 。第八条 技术资料供应甲方供应:1、批准设计任务书一份、用电咨询方案、工程批准初设资料一套;2、施工图四套,图纸审查意见一份;乙方供应:1、施工计划、施工组织设计各一套;2、竣工图纸、竣工资料各两套(原图甲方另供)第九条 工程质量及验收1、隐蔽工程乙方在隐蔽前1天通知甲方到现场检查验收。甲方因故不能到现场
3、,乙方可在自行验收合格后隐蔽,但应做好隐蔽工程验收记录,并对质量负责。甲方事后再提出验收,乙方应配合,但所需费用由甲方承担。2、设计变更、材料代用等双方执行电力建设工程技术管理制度有关规定。3、工程完工后,乙方应提前2天通知甲方验收,经验收合格后及时办理验收签证,工程款全部付清后,乙方将竣工资料交用电客户中心。第十条 工程款结算及支付1、结算依据:(全国统一安装工程预算定额)2000年某某省估价表,(电力建设工程预算定额)2001年修订本。2、工程合同签订后甲方向乙方支付80%工程款,待此款到账后肆天后完成施工(送电另外)。第十一条 双方职责甲方:1、及时向乙方提供施工图纸等技术资料;2、及时
4、支付工程预付款、进度款及其他款项;3、参加施工图交底、会审,参加工程质量事故分析处理,监督工程质量,组织工程验收;4、审定设计变更、材料代用,办理有关签证;负责隐蔽工程验收并办理签证。乙方:1、组织施工图会审,并于开工前编制好施工组织设计,报甲方一份;2、及时编报工程计划和报表;3、严格施工标准,保证工程质量;4、负责于工程竣工签证后,3天内向甲方移交工程竣工资料;5、负责施工期间乙方工作范围内及相关的设备、人员安全责任;6、负责按上级有关规定于开工前与甲方签订安全协议。第十二条 违约和争议1、违约1.1甲方违约。当发生下列情况时:(1)不按时支付工程预付款;(2)不按合同约定支付工程进度款,
5、导致施工无法进行;(3)无正当理由不支付工程竣工结算价款;(4)不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的工期。1.2乙方违约。当发生下列情况时:(1)质量达不到标准;(2)不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任。1.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。2、争议甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方可以按一下任一种方式解决争议:第一种解决方式:向仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向所在地的人们法院起诉。第十三条 其他事项1、工程建设中青苗赔偿、土地占用及与当地政府工作联系等事宜由甲方办理,乙方配合;2、本工程未尽事宜双方本着实事求是的原则及时协商处理;3、甲方指派 同志,乙方指派 同志为现场代表,负责现场履行本合同,并协商解决本合同未尽事宜;4、本合同双方签字盖章、预付款到位后生效;5、本合同共四份,双方各执二份,各自负责分送有关单位。第十四条 补充条款 。甲方(章): 乙方(章):法定代表人或 法定代表人或法定代理人: 法定代理人:地址: 地址:开户行: 开户行:账号: 账号:合同签订时间: 年 月 日