xxx酒店250kVA变压器安装工程施工合同(.doc

《xxx酒店250kVA变压器安装工程施工合同(.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xxx酒店250kVA变压器安装工程施工合同(.doc（4页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、xxx县xxx酒店250kVA变压器安装工程施工合作协议书甲方：xxxxxx工程有限公司乙方：xxxx鉴于甲方需要进行xxxx县xxxx酒店250kVA变压器安装工程施工；鉴于乙方具有本工程的施工能力和资质；鉴于甲方愿意将本合同授予给乙方和乙方愿意按照本合同的条件和条款承接本工程，本着公平、公正、平等和自愿的原则，根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包条例的原则，为明确责任和相互协作配合，经双方协商，签订本合同，双方共同遵守。一、工程名称及内容：1、工程名称：xxx县xxxx酒店250kVA变压器安装工程2、工程发（承）包范围： （1）本标段工程走廊范围内的青苗赔偿工作由建设单位负责完成。

2、 （2）本工程线路部分所用的金具、铁件、砼杆、导线、绝缘子、设备等施工材料由建设单位统一采购供应。 （3）除（1）（2）款确定的由建设单位完成的工作外，本工程施工图中其他所有本体工程施工、安装、调试、保修等均为承包商的承包范围。 （4）工程内容：1、安装变压器 xxx 台，型号为S11-250kVA；新增高压计量 xxx 台；安装真空断路器xxx 台；安装跌落式断路器 xx组；安装隔离开关xx 组；2、新建 10kV 线路 xxx 公里，采用YJV22-10kV-350高压电缆敷设；组立10米电杆 xxx根。 （5）竣工资料的整理。3、工程地点： xxx县xxx镇二、工期要求：本工程工期由乙方

3、进场（进场时间由甲方提前两天通知）算起 天内完成。除不可抗拒因素外，乙方应在规定的工期内按照合同和行业规范的质量要求完成各项施工作业。三、工程质量和检查验收 1、乙方必须在工地常驻施工安全、技术和质量的技术负责人，并对工程的施工和质量负责，开工前必须将有关技术负责人的名单送给甲方备案。 2、由业主方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程，监理方有权随时检查。 3、由业主方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证书方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位发正式书面通知同意并经业主方派代表签证后，方可用于工程。4、隐蔽工

4、程必须经监理方派驻代表检查、由乙方填写隐蔽工程验收单后并经监理方派驻代表验收签章后，方可进行下一道工序，但不作为增加总包价款的依据。5、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量结果送甲方。单位工程完工时，应会同甲方、业主方和监理方进行单位工程中间验收。6、乙方对乙方所施工的工程质量负全责。乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方工地管理代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和业主方备案；重大质量事故的处理方案，应经甲方、业主方、设计单位、监理方等单位共同研究，并经设计单位、监理方代表签证后实施。7、业主方和监理方有权制止乙方违章施工或不符合设计要求、或

5、不满足施工工艺要求的行为，有权下达停工令。乙方在接到监理方或业主方停工令时必须立即停工，停工令以业主方或监理方驻工地代表签署的书面文件为准。8、乙方对监理方或业主方下达的停工令必须按时限执行。拒不执行造成的损失与返工费用由乙方承担。停工后，经监理方和业主方驻工地代表确认具备复工条件时及时下达复工令，复工令为书面形式。9、施工工地各作业点必须在醒目位置挂有安全质量警示牌。10、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起1年。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。11、工程竣工后，由甲方组织有关人员检查验收。如果在验收中发现质量问题，乙方应在

6、甲方要求的时间内完成整改，使工程达到合同要求的验收标准。四、安全管理与责任1、甲方负责对乙方编写的施工组织措施和安全措施进行审查，并督促各项措施的落实。2、乙方对各个部位各级人员的安全措施必须明确具体，重要工序或部位必须指定专人负责安全，现场各施工点必须在醒目位置装设安全警示牌。3、乙方在承包期间，所有管理、技术、施工工人（含临时工）的人身安全责任均由乙方负责。4、施工所用炸药、雷管的购买、运输、保管、使用必须按照国家有关规定严格管理，指定专人负责；实行爆破作业必须具有特殊工种资格证的专业人员方可操作。5、乙方全权负责施工期间各阶段各部位的安全防范工作，编制切实可行的安全防范措施，并指定专人负

7、责落实，因措施不力造成的设施、临时及永久建筑物损坏、人身伤亡或其他方损失的责任由乙方承包并负责赔偿。6、乙方必须为所有高空等危险作业人员购买意外伤害险，才得进场施工，甲方有权对此项保险购买情况进行检查。五、环保、文明施工1、乙方必须按南网有关环保、文明施工的规定实行文明施工。2、乙方如果在施工中违反有关文明施工条款，甲方工地代表按有关文明施工条款对乙方进行处罚。六、双方责任（一） 甲方责任1、甲方指派一名工地代表负责工程质量及工程进度的监督检查及验收。2、甲方为乙方协调施工和材料存放的场地。3、甲方按有关安全、质量、工期、文明施工条款对乙方工作进行监督检查及考核。4、甲方为乙方的施工作业提供必

8、要的配合，如甲方需要变更施工方案或任何与施工有关的事项，应以书面通知乙方，如甲方的变更造成施工费用的增加，在进行合同结算时一起支付。5、甲方按时支付乙方的工程进度款。（二） 乙方责任乙方必须按照行业规范和监理的要求进行施工作业，确保工程质量和工期，按照合同要求完成本工程。1、在施工过程中乙方不得擅自变更施工方案，如在施工过程中发现施工方案存在问题，确实需要变更，乙方应事先向甲方申请，在甲方批准后方可进行变更后的施工作业。2、乙方应对工程质量承担责任，施工过程中出现的任何由乙方施工不当引起的质量问题均由乙方负责，甲方不对此承担任何责任或费用。对在质量保证期出现的任何质量问题，乙方应负责进行免费维

9、修或更换。3、材料采购和供应：本工程所有的设备和材料由建设单位采购提供，乙方负责编制施工材料领用计划，并负责保管好所领用的材料，如有材料损失或丢失由乙方负责。4、乙方应文明施工，施工中要妥善处理与业主方的关系，不得损坏、侵害建设单位的财产和其他任何权益，由此引发的一切纠纷由乙方自行解决，如果给甲方造成损失，还应赔偿甲方的损失。5、乙方负责施工安全。乙方应采取一切有效措施，预防安全事故的发生，否则，由此而发生的一切与乙方施工有关安全事故均由乙方负责。6、正式交工前，应做到工完料净场地清。7、拆除材料（包括导线、铁件）的回收，乙方必须认真地做好记录，集中堆放保管，如发现材料丢失或被盗，将追究乙方负

10、责人的责任，并按相等金额罚款。七、合同价格及付款方式本工程的总价为 14255 元整（安装隔离开关1组、真空断路器及高压计量3300元/套，安装跌落式熔断器、隔离开关及变压器4500 元/套；开挖电缆沟35元/米；敷设电缆30元/米；制作电缆头350元/套）最终价格以竣工验收后的工程量来结算，多还少补。合同价格是甲方对乙方履行本合同规定的全部责任和义务的全部补偿，包括了应支付给乙方的直接费用、间接费用、利润、安措费、风险费、等全部费用。付款方式，以工程进度来付款，进场开工甲方先付总施工费的30%；乙方完成所有工程，并经过甲方验收合格后，甲方再支付总施工费的50%；余款在甲方办理工程结算后，七个工作日内一次性付清。八、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，工程竣工验收移交，合同价款结清，工程保修期满后自动失效。2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商修订补充。3、本合同在执行过程中，如双方发生争议，应尽力友好协商解决。如协商不能达到一致，任何一方均可向签约地主管机关申请仲裁。4、本合同书一式贰份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）； 乙方（盖章）：代表（签字）： 代表（签字）：签字时间： 年 月 日 签字时间： 年 月 日4