塑料厂加工承揽合同（精选27篇）.docx

《塑料厂加工承揽合同（精选27篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《塑料厂加工承揽合同（精选27篇）.docx（80页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、塑料厂加工承揽合同（精选27篇）塑料厂加工承揽合同篇1承揽方（甲方）：定作方（乙方）：甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称：型号：规格：质量要求：计量单位：数量：加工费：单位总价：第三条加工成品的交付时间检验标准与方法、包装标准与费用地点、运输方法与运费承担规格、质量、数量、价款等及图纸、第二条加工成品的完工时间承担定作物名称第四条乙方提供原材料名称技术资料。材料名称：型号：规格：质量要求：计量单位：数量：单价：总价：图纸、技：术资料及：交付时间：第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称：

2、交付时间：交付地点：交付数量：包装要求：检验方法：运输方法：运费承担：第六条加工费结算办法与时间O第七条乙方应于年月日前向甲方交付定金元；乙方应于年月日前向甲方交付预付款元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1 .甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2 .甲方交付定作物的数量少于合同规定的

3、，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3 .因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4 .甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的&permil；偿付违约金。5 .甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值%的违约金。6 .由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。7 .乙方如中途废止合同，应偿

4、付甲方未履行部分定作物价款总值%的违约金Q8 .乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。9 .乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。10 乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。11 乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证（一）甲方：一1 .甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2 .甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3 .在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未

5、作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4 .甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。5 .乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。6 .在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。7 .乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生

6、效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将

7、事故情况书面告知另一方，并应在天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。8 .各方通讯地址如下：o9 .一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调

8、解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为年，自年月日至年月日。本合同正本一式份，双方各执份，具有同等法律效力；合同副本份，送留存一份。承揽方（盖章）

9、：定作方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：年一月日年一月0签订地点：签订地点：塑料厂加工承揽合同篇2加承合字第号定作方：（简称甲方）营业执照号码：承揽方：（简称乙方）营业执照号码：根据加工承揽协议条例有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：品名或项目规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟佰拾万仟佰拾元角分一、产品的质量、包装、加工方法：二、原材料的提供以及规格、数量、质量：三、履行的期限、地点和方式：四、验收标准和方法：五、结算方式：六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行协议，都要承担违约责任。1.承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作

10、，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值或酬金总额%的违约金。其余违约行为按加工承揽协议条例第二十一条的有关规定执行。2.定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止协议，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值%的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金%的违约金。其余违约行为按加工承揽协议条例第二十二条的有关规定执行。七、双方约定的其它条款：八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。九、本协议执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向协议管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起

11、诉。十、本协议一式份，正本双方各执份，副本送工商行政管理局所存查。十一、本协议有效期限：从双方签章之日起到年月日止。十二、本协议签订日期：年月日定作方：代表：开户银行：帐号：承揽方：代表：开户银行：帐号：年月B塑料厂加工承揽合同篇3甲方（定作方）：法定代表人：住所：联系电话：传真：统一社会信用代码：乙方（承揽方）：法定代表人：住所：联系电话：传真：统一社会信用代码：经甲乙双方友好协商，依据我国中华人民共和国民法典的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关等小商品事宜约定如下：一、采购产品情况1、品名，规格，数量，单价；2、品名，规格，数量，单价；3、品名，规格，数量，单价；总金额（含

12、税价）：人民币元整（小写）。二、样品约定时间自本合同生效之日起个工作日内，乙方负责按甲方要求制作样品，经甲方确认后的样品将作为乙方最终交货的标准。三、交货时间、地点及运费合同生效时甲方应当支付预付款到乙方账户，确认本协议第一条中各品名的尺码数量后天内交货（具体数量由双方以书面传真或者电子邮件方式确认），运费由承担。四、质量要求及技术标准按照甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标按国家或行业标准。五、验收方法、标准和期限以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应在收到货物后个工作日内以书面形式通知乙方；经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交

13、付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。六、包装要求及费用负担乙方按其企业或行业标准提供包装，费用由乙方承担。七、结算方式和期限合同生效且收到乙方发票后日内甲方支付总价款作为预付款,计人民币元整（小写）,双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为：收款人：开户行：账号：最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起日内，甲方一次性支付其余货款。八、违约责任1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同另一方有权要求违约一方支付合同总金额的%作为违约金。2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方承

14、担责任。3、若乙方提交的样品和甲方定作的小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。九、合同争议的解决方式本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决；协调或者调解不成的，双方当事人同意向人民法院起诉。十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：委托代理人：法定代表人：委托代理人：年月日年月日塑料厂加工承揽合同篇4定作方：（简称甲方）承揽方：（简称乙方）经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。定做产品：品名规格型号单位数量单价价款或酬金1.产品的质量、包装、加工方法:2 .原材料的提供以及规格、数量、质量：3 .履行的期限、地点和方式：4 .验收标准和方法：5 .结算方式：6 .违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。(1)承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值%或酬金总额的违约金Q(2)定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途解除合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部分价款总值%的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金%的违约金。7 .双方约定的其它条款：8 .以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。9