房屋买卖预收定金合同（3篇）.docx

《房屋买卖预收定金合同（3篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋买卖预收定金合同（3篇）.docx（10页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、房屋买卖预收定金合同（3篇）房屋买卖预收定金合同（通用3篇）房屋买卖预收定金合同篇1卖方：买方：甲方根据中华人民共和国市房地产管理法及有关规定，已依法通过划拨方式取得市区地块的国有土地使用权，土地面积为平方米，国有土地使用证件为O甲方在上述地块上建设的项目名称为,现已竣工，取得房屋所有权证，经市房屋土地管理局审核，准予上市销售，市经济适用住房销售许可证号为京房内证字第号。乙方自愿购买甲方的房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合。第一条房屋建筑面积为平方米，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为平方

2、米。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币元，价款合计为人民币仟佰拾万仟佰拾元整元。乙方预付的定金元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。第三条乙方同意年一月日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：银行账号为：第四条甲方同意在年一月日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的市建设工程质量合格证书，并办妥全部交接手续。交付地点：O甲方同意按建设工程质量管理办法、市建设工程质量条例及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构

3、之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到市房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。第七条本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止，每延期日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之向乙方支付违约金。逾期超过一日甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。第八条本合同生效后，除

4、不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第日起至实际付款之日止，每延期日，乙方按延期交付房价款的万分之向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过日乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。第九条本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第种方式解决纠纷。1.提交北京仲裁委员会仲裁。2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉

5、讼。第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本份，房地产交易管理部门壹份，O卖方（签字）：买方（签字）：身份证号码：身份证号码：地址：地址：电话：电话：日期：年月日房屋买卖预收定金合同篇2甲方（卖方）：乙方（预购方）：根据我国有关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，现就乙方向甲方预交房屋定金事宜，特订立本合同。双方保证所提交资料的真实性。若任何一方提交虚假资料使本次交易无法进行，则该方必须要负法律责任。第一条卖方所转让房地产（下称该房地产）坐落于：无为二中宏业家园。登记建筑面积为平方米。房地产证号为：。第二条该房地产没有设定抵押也未被查封，卖方对该房地产享有完全的处

6、分权。如因甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的出租、查封、共有权人不同意出售等事实的，乙方因此原因拒绝签订房屋买卖合同的，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。甲方在乙方支付定金之日起至本合同书解除之日止，将该商品房另行出卖给别人的，甲方应当向乙方双倍返还定金。买方确认购买的房屋为现状房，买方已看现楼内部，不得借此拒绝交易，否则当违约处理。第三条该房地产转让总价款为人民币大写：拾万仟元整(：元)。该转让价款不含税费。第四条该房地产交易定金为人民币大写：叁万元整(30000.00元)。买方必须于双方签定本合同时一次性支付给卖方，卖方应出具相应收款收据。该定金待房屋成交时从总房款中扣除。第五条卖方

7、应当于买方付清总房款时，将该房地产交付买方，并履行下列手续：1、买卖双方共同对该房地产及附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等事项进行验收，记录水、电、气表的读数，并协助办理交接变更手续；2.作为房地产附属物品等，其中房屋产权证等一并交付给买方，并协助乙方做好房屋变更手续。3.交付该房地产钥匙。第六条1、签定本合同后，双方不得违约，若卖方违约，买方有权单方终止该合同，卖方应双倍返还买方所交纳的楼款,作为违约金。反之，若买方违约，则所交纳的楼款不予退还，卖方有权终止合同，可以将该物业出售于第三方。2、卖方保证上述房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其它权利限制，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的

8、，概由卖方负责处理，并承担相应法律责任，由此给买方造成的经济损失，由卖方负责赔偿。第七条卖方在交付该房地产时（年月日前），应将附随的水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费、垃圾清运费等费用结清，单据交买方确认，并保证买方购买后，不需要支付任何购买前所产生的相关物业费用。第八条本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自买卖双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。卖方（签字）：买方（签字）：身份证号码：身份证号码：地址：地址：电话：电话：日期：房屋买卖预收定金合同篇3甲方：乙方：鉴于甲方已经于年月日与有限公司签订编号为的商品房买卖合同，该合同约定标的房屋为房,建筑面积为平方米，按

9、建筑面积计算，单价为人民币元，总价为人民币元。经双方友好协商，甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为商品房买卖合同中买方（既本协议中的甲方）的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。一、转让价款、支付方式1、编号为商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币万元；2、签订本协议之日起个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户；3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币万转让甲乙双方设立的共管账户；4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与有限公司签订的编号为商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信

10、通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币万元；5、乙方与开发商有限公司签订商品房买卖合同（该合同与编号为的商品房买卖合同相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并取得由开发商有限公司出具正式的与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票后个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币万元给甲方。二、双方保证与承诺1、甲方保证在本协议签订后个工作日内，偿还完毕标的房屋银行贷款后，并办理完结与解除与有限公司签订的编号为商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记

11、手续；2、甲方保证在签订本协议后个工作日内，乙方可以与开发商有限公司签订商品房买卖合同（该合同与编号为的商品房买卖合同相比除买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票；3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。三、违约责任1、乙方违反本协议第一条第3款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同；2、乙方违反本协议第一条第4款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约金人民币万元；3、乙方违反本协议第一条第5款约定，逾期通

12、知的，按本协议总价款的的日万分之一承担违约金，收到甲方通知后不协助办理解付款手续的，每次承担违约金人民币万元；4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方承担违约金人民币万元；5、甲方办完所有应办手续后，因乙方自身原因不与开发商_有限公司签订商品房买卖合同的，则乙方须赔偿甲方违约金人民币万元；6、开发商有限公司提供给乙方签订的商品房买卖合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不一致的，乙方可以选择拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款约定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币万元。四、争议处理履行本协议过程中，如有争议双方因协商解决，协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。五、其他1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定，乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金2、双方法定联系方式为以下列明，致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。3、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。4、甲方于年月日与有限公司签订编号为的商品房买卖合同为本协议书附件。甲方（公章）：乙方（公章）：年月0