小型建设工程项目施工合同书（30篇）.docx

《小型建设工程项目施工合同书（30篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小型建设工程项目施工合同书（30篇）.docx（46页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、小型建设工程项目施工合同书（30篇）实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙双方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：一、项目概况及合作条件1、本工程项目总建筑面积为平方米，工程总价为万兀人民币。2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右，因此本工程项目计划投资万元。3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：（1）甲方投资万元，占%o（2）乙方以工程项目及技术投资，占%o（3）业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应

2、经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。（4）投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。二、工程管理责任及分工1、责任及分工如下：(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管。(2)该项目的会计日常工作由负责管理，出纳日常工作由方负责管理。2、材料采购及其他(1)在该项目工程中使用的材

3、料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。三、利益分享和风险承担1、利润、风险分配：该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各%比例分享承担。2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。四、其他1、资金和管理（I）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。（2）该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度

4、例会，讨论工程相关事情。2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。3、合同争议与免责（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。（2）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。4、本协议生效、终止及其他（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议

5、的一部分。（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。（3）本协议一式份，合作各方各执份，本协议自双方签字盖章之后生效。（4）本协议于年月日，由合作双方在中国市签字。甲方：（签字）代表人：住址：联系方式：乙方：（签字）代表人：住址：联系方式：小型建设工程项目施工合同书篇20发包方（以下称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、

6、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：一、工程项目概况：1、工程项目名称：2、工程项目地点：3、工程项目承包方式：4、工程立项批准文号：二、工程项目期限合同工期总日历天数天；开工日期：年月日；竣工日期：年月日。三、工程项目结算及付款方式1、合同生效后日内，甲方付万元（元）工程预付款。2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付%的款，留%的质保金，保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工

7、程款时，应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。四、建筑材料、设备的供应和采购1、工程材料、设备由乙方采购。2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方

8、提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。五、工程项目质量标准及验收1、质量标准：工程质量符合标准。2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。六、质量保修1、本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格起算。乙方保修联系电话：;乙方保修联系人：七、违约责任1、根据本合同的规定

9、，一方的行为被视为违约的，违约方应支付对方违约金为总造价的_队若存在数次违约行为，违约金分别计算累计相加，但总额不得超过承包价款的%o2、违约金的承担不影响本合同规定的罚款、费用、损害赔偿等其他经济责任的承担。八、争议解决1、双方在履行承包合同产生纠纷时，首先应协商解决；2、双方协商解决不成时，依据公司工程项目责任承包管理办法,进行调解。九、签订地点本合同在签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自在生效。十二、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执一份，承包人执一份。发包人：？（公章）法定代表人或其委托代理人：？（

10、签字）组织机构代码：地？址：编码：电？话：传？真：电子信箱：开户银行：账？号：承包人：？（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地？址：编码：电?话:传？真：电子信箱：开户银行：账？号：小型建设工程项目施工合同书篇21甲方：乙方：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国民法典，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目，引荐甲方和该项目的管理方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成与该项目管理方签订专业承包施工合同，协助甲方完成整个合同履行期间的协调工作，保障合同的顺利实施。2、“居间成功”是

11、指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，最大限度的维护甲方的利益。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，达成合同签署，那么在甲方的工程施工过程中（合同期内），乙方仍有义务负责协调好甲方与项目管理方的关系,特别是在工程结算问题上，乙方全面负责协调，乙方无任何

12、理由进行推脱。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和项目管理方进行合同谈判。2、居间成功，则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用按照合同期间实际运量每吨元（元）结算（完税后）。2、甲方每周为乙方结算一次，每周一为乙方结算上周居间费用，乙方有权向甲方查询每周总体运量，甲方有义务向乙方提供每周运量报表，甲方所提供报表必须保证真实有效，甲方不得以任何理由克扣乙方费用，如出现不实结算乙方有权索回，并保留双倍赔偿的权利。3、合同签订后甲方应向乙方提供合同复印

13、件一份，作为居间费用总价计算依据，甲方如不能按照合同约定时间向乙方支付居间费用，每超过一天按照合同居间费用总价进行赔偿。4、如甲方有终止本居间合同的意愿，甲方可根据合同总量计算居间费用，并一次性向乙方支付做为唯一条款向乙方提出协商。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及项目合作中相关利益人的秘密，任何乙方发现对方出现泄密行为均有权提出和提醒对方终止本行为，如因任何乙方的原因给对方造成实际的损失，受损方可向过错方提出等价赔偿。六、合同终止本合同自签字之日起生效，直至本合同约定项目结束，项目期顺延本合同无条件顺延，直至本项目结束。七、争

14、议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式份，双方各持份，双方签字盖章后生效。合同签订地址：甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：合同签订日：年月日合同签订日：年月日小型建设工程项目施工合同书篇22发包方（甲方）：公司承包方（乙方）：公司第一条合同依据本合同的法律依据是中华人民共和国（合同法）和（建设安装工程合同及施工条例）；工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的（清镇寒坡岭新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接

15、地）施工图为依据进行计算及核定。第二条工程名称、地点和范围及内容一、工程名称：工程二、工程地点：三、工程范围及内容：1、防雷接地安装2、全所照明安装第三条承包方式本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮的方式承包给乙方施工。（结算定额采用一年地区价目本；装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字（一）04号文件颁发的（关于发布省电力建设装置性材料综合预算价格（年价）的通知）；费用构成执行（电力工业基本建设预算管理制度及规定）（一年版）;根据贵州省电力公司电技经（）43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。第四条工程价款支付及结算方式1、该工程以有限责任公司编制的（全所接地及照明工程预算书（其中工程款元）为依据签订施工合同。2、预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的即万元（万元整）付给乙方。3、结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后